建设工程造价咨询合同(一)8篇.docxVIP

建设工程造价咨询合同(一)8篇

篇1

委托人（甲方）：

受托人（乙方）：

根据《中华人民共和国合同法》及建设工程造价咨询服务的有关规定，经甲、乙双方友好协商，达成如下协议：

一、工程概况及咨询服务内容

1.工程名称：

2.工程地点：

3.工程规模：

4.咨询服务内容：

二、咨询期限

1.乙方自本合同签订之日起，至工程竣工验收合格之日止，为甲方提供工程造价咨询服务。

2.乙方应在合同签订后尽快与甲方联系，及时开展咨询服务。

三、咨询费用及支付方式

1.咨询费用：根据《建设工程造价咨询服务收费标准》及本工程的实际情况，甲方应向乙方支付工程造价咨询费。具体费用按附件一执行。

2.支付方式：甲方应按以下方式向乙方支付咨询费用：

（1）合同签订后，甲方应在收到乙方发票后30个工作日内向乙方支付咨询费用的50%；

（2）工程竣工验收合格后，甲方应在收到乙方发票后30个工作日内向乙方支付剩余的咨询费用。

四、双方权利义务

1.甲方权利与义务：

（1）甲方应及时向乙方提供与工程造价咨询相关的文件、资料，并保证其真实性和完整性；

（2）甲方应积极配合乙方的工作，为乙方提供必要的工作条件；

（3）甲方应按时向乙方支付咨询费用。

2.乙方权利与义务：

（1）乙方应按合同约定向甲方提供工程造价咨询服务；

（2）乙方应对其提供的咨询服务负责，确保服务质量；

（3）乙方应按时向甲方提交工作成果，并保证其真实性和完整性。

五、违约责任及赔偿金额的计算方法

1.甲方违约责任：如甲方未能按时向乙方支付咨询费用，则应按日向乙方支付逾期付款违约金。具体计算公式为：违约金金额=应付未付金额×逾期天数÷365。如甲方违约给乙方造成其他损失的，甲方应依法承担赔偿责任。

2.乙方违约责任：如乙方未能按合同约定向甲方提供咨询服务，则应按日向甲方支付违约金。具体计算公式为：违约金金额=应付未付金额×逾期天数÷365。如乙方违约给甲方造成其他损失的，乙方应依法承担赔偿责任。

六、合同生效及变更条件

1.本合同自甲、乙双方签字或盖章之日起生效。

2.未经双方协商一致，任何一方不得擅自变更或解除本合同。如需变更或解除，应达成书面协议。

七、争议解决方式及管辖法院或仲裁机构

1.甲、乙双方如因本合同发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼或向有管辖权的仲裁机构申请仲裁。具体管辖法院或仲裁机构如下：仲裁委员会/人民法院。在争议解决期间，双方应继续履行本合同中不涉及争议部分的条款。

篇2

合同编号：

甲方（委托人）：

乙方（受托人）：

根据《中华人民共和国合同法》及建设工程造价咨询服务的有关规定，经双方协商，甲方委托乙方对建设工程进行造价咨询服务，达成如下协议：

一、工程概况及咨询内容

1.工程名称：

2.工程地点：

3.工程规模：

4.咨询内容：

二、咨询期限

1.乙方应在签订合同后7个工作日内，向甲方提交详细的咨询服务计划。该计划应包括咨询服务的时间表、人员安排、工作流程、质量控制和进度控制等方面的内容。

2.乙方应在咨询服务计划完成后，按照计划开展咨询服务工作，确保在合同约定的时间内完成咨询任务。

三、费用及支付方式

1.甲方应支付乙方的咨询费用为人民币（大写）元整（￥元）。该费用包括乙方提供的咨询服务、人员费用、交通费用等所有相关费用。

2.甲方应在签订合同后5个工作日内，向乙方支付咨询费用的50%作为预付款。剩余50%的费用应在咨询服务完成后7个工作日内支付。

四、质量保证

1.乙方应确保提供的咨询服务符合甲方要求，具有专业性、准确性和完整性。

2.乙方应对咨询服务的质量负责，确保咨询服务符合相关标准和规范。如因乙方原因造成咨询服务质量不符合要求，乙方应负责无偿修改或重新提供服务。

五、保密条款

1.双方应对在咨询服务过程中获知的甲方商业秘密、技术资料、经营信息、财务数据等保密信息保密，不得向第三方泄露或泄露给无关人员。

2.乙方应对咨询服务过程中使用的甲方相关资料妥善保管，并在咨询服务结束后及时归还甲方。如因乙方原因造成甲方资料丢失或损坏，乙方应承担相应的赔偿责任。

六、违约责任及赔偿

1.甲方应按时向乙方支付咨询费用，如逾期支付，应向乙方支付逾期付款违约金。违约金按每日逾期付款金额的万分之五计算。如逾期超过30个工作日，乙方有权解除本合