民房建筑施工合同纠纷刑事反诉状8篇.docxVIP

民房建筑施工合同纠纷刑事反诉状8篇

篇1

反诉人：XXX，男，汉族，住址：XXXX，联系电话：XXXX。

被反诉人：XXXX建设集团有限公司，地址：XXXX，联系电话：XXXX。

反诉请求：

1.请求法院判令被反诉人返还反诉人多支付的工程款人民币XX万元；

2.请求法院判令被反诉人支付反诉人逾期交付工程的违约金人民币XX万元；

3.请求法院判令被反诉人赔偿反诉人因工程质量问题造成的经济损失人民币XX万元；

4.请求法院判令被反诉人承担本案的诉讼费用。

事实与理由：

反诉人与被反诉人于XXXX年XX月XX日签订了一份民房建筑施工合同，约定由被反诉人对反诉人的民房进行建设施工。合同约定了工程的范围、工期、质量、价款及支付方式等条款。在施工过程中，反诉人按照合同约定支付了工程款，但被反诉人未能按照合同约定完成施工任务，且施工质量存在严重问题。

具体事实如下：

1.工期延误：合同约定工程交付日期为XXXX年XX月XX日，但被反诉人实际交付日期为XXXX年XX月XX日，延误了XX个月。根据合同约定，被反诉人应向反诉人支付违约金人民币XX万元。

2.质量问题：在工程施工过程中，反诉人发现工程质量存在严重问题，如墙体开裂、地面不平等。这些问题导致反诉人的房屋存在安全隐患，且严重影响使用。根据合同约定，被反诉人应承担相应的赔偿责任。

3.多支付的工程款：在施工过程中，反诉人按照合同约定支付了工程款。然而，经核算，反诉人多支付了人民币XX万元的工程款。根据合同约定，被反诉人应向反诉人返还多支付的工程款。

基于以上事实，反诉人认为被反诉人的行为已经严重违反了合同约定，并给反诉人造成了经济损失。因此，反诉人向贵院提起反诉，请求法院支持反诉人的诉讼请求。

证据清单：

1.合同原件及复印件；

2.付款凭证原件及复印件；

3.工程质量问题照片及复印件；

4.逾期交付工程的书面证明及复印件；

5.其他与本案相关的证据材料。

此致

XXXX区人民法院

具状人：XXX

日期：XXXX年XX月XX日

篇2

反诉人：XXX，地址：XXXX，联系方式：XXXX。

被反诉人：XXX，地址：XXXX，联系方式：XXXX。

反诉请求：

1.请求法院判令被反诉人返还反诉人多支付的工程款XXX元；

2.请求法院判令被反诉人支付反诉人因工期延误导致的损失XXX元；

3.请求法院判令被反诉人支付反诉人因质量问题导致的维修费用XXX元。

事实和理由：

1.民房建筑施工合同的基本情况：

反诉人与被反诉人于XXXX年XX月XX日签订了一份民房建筑施工合同，约定由被反诉人负责反诉人民房的建造工作。合同详细规定了施工范围、工期、质量标准和付款方式等内容。然而，在实际施工过程中，被反诉人存在多种违约行为，导致反诉人产生了不小的经济损失。

2.被反诉人的违约行为及影响：

（1）工期延误：被反诉人在施工过程中未能按时完成约定工程，导致反诉人民房的入住日期被迫推迟。因此，反诉人不得不另行租赁房屋居住，产生了额外的租赁费用。同时，由于房屋推迟入住，反诉人还失去了原本计划在该房屋内经营小生意的机会，进一步扩大了经济损失。

（2）质量问题：被反诉人在施工过程中未能按照合同约定保证工程质量。例如，在粉刷墙面时未能确保平整光滑，导致墙面出现多处鼓包和裂缝。此外，在铺设地板时未能确保水平垂直，导致地板出现明显的倾斜和晃动。这些质量问题不仅影响了房屋的整体美观和舒适度，还可能对房屋的结构安全造成潜在隐患。

（3）款项纠纷：根据合同约定，被反诉人应按时向反诉人提交工程进展报告和结算清单。然而，在实际操作中，被反诉人未能及时提交相关材料，导致反诉人无法准确了解工程实际进度和费用情况。此外，被反诉人在工程完工后也未能提供完整的结算清单和发票等材料，使得反诉人在结算时面临诸多困难。

3.反诉人的损失及维权：

由于被反诉人的违约行为，反诉人不仅承受了额外的经济负担，还面临了精神压力和维权难题。在多次与被反诉人协商无果后，反诉人不得不寻求法律援助并提起诉讼。然而，在诉讼过程中，被反诉人却以种种理由拒绝履行法院判决，导致反诉人的合法权益长期无法得到有效保障。

综上所述，反诉人认为被反诉人的违约行为已经严重侵犯了其合法权益。因此，根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，特向法院提起反诉请求法院依法判决被反诉人返还多支付的工程款、支付因工期延误导致的损失以及因质量问题导