2025建设工程施工合同纠纷起诉状范本.docxVIP

?合同编号：

鉴于甲方为建设工程项目的业主，乙方为具有相应资质和能力的施工单位，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就乙方向甲方提供施工服务事宜，达成如下协议：

一、工程概况

1.1工程名称：

1.2工程地点：

1.3工程内容：

1.4工程规模：

1.5工程预算：

二、合同价格

2.1本工程的合同总价为人民币（大写）：元整（小写）：元。

2.2乙方报价是基于甲方提供的工程图纸、工程量清单及工程说明等文件制定的，若在施工过程中出现图纸变更、工程量增减等导致工程费用的变化，双方应按照实际情况进行协商调整。

三、合同工期

3.1乙方向甲方承诺，按照双方约定的施工进度和工期要求，完成本工程的施工。

3.2开工日期：年__月__日。

3.3竣工日期：年__月__日。

四、质量标准

4.1乙方应按照国家标准、行业标准和地方标准进行施工，保证工程质量符合相关法律法规及规范要求。

4.2工程验收合格后，乙方应承担保修责任，保修期限自验收合格之日起计算，保修期限按照《建设工程质量管理条例》的规定执行。

五、付款方式及进度

5.1双方同意，按照完成工程量的实际情况，由甲方按照合同约定的付款比例对乙方进行付款。

（1）合同签订后日内，甲方支付乙方工程总价款的__%；

（2）工程进度达到__%时，甲方支付乙方工程总价款的__%；

（3）工程验收合格后，甲方支付乙方工程总价款的__%；

（4）剩余款项在质保期内无质量问题的情况下，甲方支付乙方。

六、违约责任

6.1乙方未按照约定的工期完成工程的，应按照逾期交付部分工程价款的__%向甲方支付违约金。

6.2甲方未按照约定的付款时间支付工程价款的，应按照逾期支付部分工程价款的__%向乙方支付违约金。

6.3双方因违约行为给对方造成损失的，应承担赔偿责任。

七、争议解决

7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

八、其他约定

8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且乙方完成保修责任之日终止。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：

授权代表（签名）：授权代表（签名）：

签订日期：年__月__日签订日期：年__月__日

注意事项及解决办法：

1.合同的履行：双方应严格按照合同约定的条款履行各自的权利和义务。如一方未履行或未完全履行合同义务，应承担相应的违约责任。

解决办法：违约方应按照合同约定承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。

2.合同的变更：合同履行过程中，如因特殊情况需要变更合同内容，应由双方协商一致，并签订书面变更协议。

解决办法：双方就变更事项达成一致后，签订书面变更协议，作为本合同的附件，具有同等法律效力。

3.合同的解除：在合同履行过程中，如发生不可抗力等法律规定的情形，一方有权解除合同。

解决办法：解除合同的一方应立即通知对方，并在合理时间内提供相关证明文件。双方按照合同约定和法律规定处理后续事项。

4.争议解决：双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

解决办法：争议双方在协商无果的情况下，按照合同约定向有管辖权的人民法院提起诉讼，寻求法律解决。

法律名词及名词解释：

1.甲方：指本合同中的建设工程项目的业主。

2.乙方：指本合同中的具有相应资质和能力的施工单位。

3.合同总价：指双方约定的完成本工程所需支付的总金额。

4.工程进度：指工程按照约定的工期进度进行施工的程度。

5.违约金：指一方未履行或未完全履行合同义务，按照约定向对方支付的违约赔偿金。

6.不可抗力：指合同履行过程中发生的无法预见、无法避免且无法克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。

7.保修责任：指乙方在工程验收合格后，按照约定对工程质量承担的保修责任。

8.争议解决：指双方在履行合同过程中发生的争议，