2025修建承包合同范文.docxVIP

?合同编号：

合同各方：

甲方：（全称）

乙方：（全称）

一、工程概况

1.1工程名称：（填写工程名称）

1.2工程地点：（填写工程地点）

1.3工程规模：（填写工程规模）

1.4工程内容：（填写工程内容）

1.5工程质量标准：（填写工程质量标准）

二、合同价格

2.1乙方承建本工程的合同总价为人民币（大写）：元整（小写）：元。

2.2乙方应在合同签订后七个工作日内向甲方提交工程预算，经甲方审核确认后按预算执行。

三、合同工期

3.1合同约定的工期为个月，自乙方正式入场之日起计算。

3.2乙方应按照约定的工期完成工程，如有延期，应按照约定的违约金比例向甲方支付违约金。

四、合同的履行

4.1甲方应按照约定的时间和要求向乙方提供施工场地、施工条件等，确保乙方顺利施工。

4.2乙方应按照约定的质量标准、施工工艺和进度要求完成工程，并承担工程质量安全责任。

4.3乙方应按照约定的价格向甲方提供工程所需的材料、设备等，并保证材料、设备的质量。

五、合同的变更和解除

5.1任何一方提出变更或解除合同，均应提前一个月以书面形式通知对方，并经双方协商一致。

5.2因不可抗力导致合同无法履行，双方可协商变更或解除合同。

六、违约责任

6.1甲方未按约定时间支付工程款、提供施工场地等，乙方有权要求甲方支付违约金，并有权要求延长工期。

6.2乙方未按约定时间完成工程、未达到约定的质量标准等，甲方有权要求乙方支付违约金，并有权要求解除合同。

七、争议解决

7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

八、其他约定

8.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且甲方支付完毕全部工程款之日终止。

8.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：

代表（签名）：代表（签名）：

签订日期：签订日期：

注意事项及解决办法：

1.合同双方应确保提供的信息真实、准确、完整，如有虚假陈述，应承担相应的法律责任。

解决方案：签订前进行尽职调查，核实双方提供的信息。

2.合同金额、工程量等关键条款需明确具体，避免含糊不清。

解决方案：详细描述工程量，明确金额，并附上工程量清单。

3.工期延误应提前通知对方，并协商解决。

解决方案：约定工期延误的违约责任，如有争议，友好协商解决。

4.合同履行过程中，如需变更或解除合同，应提前一个月以书面形式通知对方，并经双方协商一致。

解决方案：签订补充协议，明确变更或解除合同的条件和后果。

5.双方应严格遵守合同保密条款，不得泄露对方的商业秘密。

解决方案：签订保密协议，明确保密内容和期限。

6.合同争议应通过友好协商解决，如协商不成，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

解决方案：约定争议解决方式，如有必要，聘请专业律师代理诉讼。

法律名词及名词解释：

1.甲方：指合同中承担发包人角色的当事人。

2.乙方：指合同中承担承包人角色的当事人。

3.工程：指合同双方约定的施工项目。

4.合同总价：指双方约定的完成工程所需支付的总金额。

5.工期：指合同约定的完成工程所需的时间。

6.违约金：指一方违反合同约定时，应向对方支付的赔偿金。

7.不可抗力：指无法预见、无法避免且无法克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。

8.尽职调查：指在合同签订前，对合同双方的资信、业务、法律状况等进行调查和评估。

9.保密协议：指双方约定对合同中的特定信息保密的协议。

10.管辖权：指法院对某一案件进行审理的权利。

应用场合：

1.适用于各类修建工程，如房屋建筑、基础设施建设、装修改造等。

2.适用于工程项目分包、专业分包、施工总承包等合同场景。

3.适用于签订施工合同双方为企事业单位、个人或其他合法组织。

补充条款：

1.工程保险：双方可约定由乙方购买并维持工程保险，保障工程建设期间的风险。

2.工程变更：详细约定工程变更的条件、程序、费用和时间调整等。

3.材料设备供应：明确乙方供应的材料设备品牌、质量、价格和交付时间等。

4.质量保修：约定工程质量保修期、保修范围和保修责任等。

5.安全生产：明确乙方在施工过程中的安全生产责任、措施和应急预案等。

6.环境保护：约定乙方在施工过程