二零二五年班组分包合同范本：光伏农业班组分包施工.docxVIP

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

专业合同封面

RESUME

PERSONAL

二零二五年班组分包合同范本：光伏农业班组分包施工

本合同目录一览

1.合同双方基本信息

1.1合同双方名称

1.2合同双方法定代表人

1.3合同双方地址

1.4合同双方联系方式

2.项目概况

2.1项目名称

2.2项目地点

2.3项目规模

2.4项目工期

3.施工内容

3.1施工范围

3.2施工项目

3.3施工标准

4.施工组织与管理

4.1施工组织机构

4.2施工管理制度

4.3施工人员要求

5.材料与设备

5.1材料供应方式

5.2材料质量要求

5.3设备供应与使用

6.质量保证与验收

6.1质量保证措施

6.2质量验收标准

6.3质量验收程序

7.施工进度与工期

7.1施工进度计划

7.2工期延误处理

7.3竣工验收

8.安全生产与环境保护

8.1安全生产责任

8.2安全生产措施

8.3环境保护要求

9.付款方式与结算

9.1付款方式

9.2付款期限

9.3结算方式

10.违约责任

10.1违约情形

10.2违约责任

10.3违约赔偿

11.争议解决

11.1争议解决方式

11.2争议解决机构

11.3争议解决程序

12.合同生效与终止

12.1合同生效条件

12.2合同终止条件

12.3合同解除条件

13.其他约定事项

13.1不可抗力条款

13.2保密条款

13.3通知条款

14.合同附件

14.1附件一：施工图纸

14.2附件二：施工组织设计

14.3附件三：材料清单

14.4附件四：设备清单

第一部分：合同如下：

1.合同双方基本信息

1.1合同双方名称

甲方：光伏农业有限公司

乙方：班组

1.2合同双方法定代表人

甲方法定代表人：

乙方法定代表人：

1.3合同双方地址

甲方地址：省市区路号

乙方地址：省市区路号

1.4合同双方联系方式

2.项目概况

2.1项目名称

光伏农业项目

2.2项目地点

省市县镇

2.3项目规模

占地面积：1000亩

2.4项目工期

自合同签订之日起，工期为6个月。

3.施工内容

3.1施工范围

包括光伏板安装、支架搭建、电缆敷设、接地系统等。

3.2施工项目

具体施工项目详见附件一：施工图纸。

3.3施工标准

施工质量应符合国家相关标准及甲方要求。

4.施工组织与管理

4.1施工组织机构

甲方成立项目组负责项目管理，乙方成立施工队负责施工执行。

4.2施工管理制度

双方应遵守国家相关法律法规，建立健全施工现场管理制度。

4.3施工人员要求

乙方施工人员需具备相关资质，且在施工期间遵守甲方现场管理规定。

5.材料与设备

5.1材料供应方式

甲方负责提供施工所需材料，乙方负责材料验收。

5.2材料质量要求

材料质量应符合国家相关标准，并经甲方验收合格。

5.3设备供应与使用

甲方负责提供施工所需设备，乙方负责设备使用及维护。

6.质量保证与验收

6.1质量保证措施

乙方应采取有效措施确保施工质量，确保工程符合合同约定。

6.2质量验收标准

施工质量应符合国家相关标准及甲方要求。

6.3质量验收程序

工程完工后，乙方应组织验收，甲方在接到验收通知后应及时进行验收。

8.安全生产与环境保护

8.1安全生产责任

甲方对施工现场的安全生产负总责，乙方负责施工过程中的安全生产管理。

8.2安全生产措施

乙方应制定安全生产方案，包括但不限于现场安全警示、安全培训、个人防护用品的配备等。

8.3环境保护要求

乙方在施工过程中应采取有效措施，减少对环境的影响，确保符合国家环境保护标准。

9.付款方式与结算

9.1付款方式

工程进度款分为三个阶段支付，分别为：开工前支付20%，中期支付60%，竣工后支付20%。

9.2付款期限

付款期限为每个阶段工程完成后15日内。

9.3结算方式

结算依据合同约定、工程量清单、验收报告及材料设备清单进行。

10.违约责任

10.1违约情形

包括但不限于工期延误、质量不合格、安全事故、材料设备供应不及时等。

10.2违约责任

甲方违约，应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。

10.3违约赔偿

违约赔偿金额根据实际情况和合同约定确定。

11.争议解决

11.1争议解决方式

双方应友好协商解决争议，协商不成的，提交仲裁委员会仲裁。

11.2争议解决机构

仲裁委员会。

11.3争议解决程序

按照仲裁委员会的仲裁规则进行。

12.合同生效