建设工程施工合同索赔管理.docx

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

专业合同封面

RESUME

PERSONAL

建设工程施工合同索赔管理

甲方（采购方）：

甲方名称：______

甲方地址：______

甲方联系方式：______

法定代表人（如有）：______

乙方（供应方）：

乙方名称：______

乙方地址：______

乙方联系方式：______

法定代表人（如有）：______

一、索赔管理

1.索赔原因

任何因乙方原因导致的工程延误、材料缺陷、质量问题或其他违约行为，均视为索赔原因。

2.索赔程序

甲方应在发现索赔原因后______个工作日内向乙方提出索赔，并提供相关证据。

乙方应在收到索赔通知后______个工作日内进行核实，并给出答复。

若双方对索赔处理结果有异议，可协商解决；协商不成的，可提交仲裁或诉讼解决。

二、索赔处理

1.工期延误索赔

乙方因自身原因导致工程延误，甲方有权要求乙方赔偿因延误造成的损失，包括但不限于工期延误赔偿金、额外施工费用等。

2.材料缺陷索赔

乙方提供的材料存在缺陷，导致工程出现质量问题，甲方有权要求乙方承担修复费用、材料更换费用等。

3.其他索赔

其他索赔按双方协商一致的原则处理。

三、索赔金额

索赔金额根据实际情况计算，包括但不限于直接损失、间接损失、工期延误赔偿金等。

四、争议解决

任何因本合同产生的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可提交仲裁或诉讼解决。

九、索赔管理

1.索赔权利

任何一方因对方违约行为遭受损失时，均有权提出索赔。

2.索赔提出

索赔方应在损失发生后______个工作日内向对方提出索赔，并提供相关证据。

3.索赔处理

受损方应在收到索赔通知后______个工作日内进行核实，并给出答复。

若双方对索赔处理结果有争议，可通过协商、调解或仲裁等方式解决。

十、争议解决

1.协商

双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议。

2.调解

若协商不成，任何一方均可请求第三方进行调解。

3.仲裁

若调解不成，任何一方均可将争议提交仲裁委员会仲裁。

4.诉讼

若仲裁不成，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

十一、合同解除

1.合同解除条件

（1）一方严重违约，经对方催告后在合理期限内仍未履行；

（2）一方丧失履行能力或被依法宣告破产；

（3）一方违反保密义务，造成对方重大损失；

（4）不可抗力导致合同无法履行。

2.合同解除程序

解除合同的一方应提前______个工作日书面通知对方，并说明解除原因。

十二、合同终止

合同履行完毕或双方协商一致解除合同后，合同终止。

十三、其他

1.本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。

2.本合同一式______份，甲乙双方各执______份，具有同等法律效力。

3.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。

4.本合同未尽事宜，按照国家相关法律法规执行。

十四、索赔管理

1.索赔程序

（1）索赔方应在损失发生后______个工作日内向对方提出索赔通知；

（2）对方应在收到索赔通知后______个工作日内进行核实并答复；

（3）若双方对索赔处理有争议，可通过协商、调解或仲裁等方式解决。

2.索赔证据

索赔方应提供充分、有效的证据证明其索赔请求的合理性，包括但不限于合同文件、工程记录、相关费用单据等。

十五、合同终止后的责任

1.终止后的义务

2.终止后的责任

合同终止后，双方应对各自在合同履行过程中产生的债权债务进行清算，并承担相应的责任。

十六、合同附件

本合同的附件与本合同具有同等法律效力，附件包括但不限于：

1.材料清单及规格；

2.技术要求及质量标准；

3.付款计划；

4.其他双方认为必要的文件。

十七、通知

1.通知方式

双方之间的通知应以书面形式进行，可以通过邮寄、传真、电子邮件等方式发送。

2.通知送达

通知送达的时间以收到通知的实际时间为准。

十八、法律适用与争议解决

1.法律适用

本合同的订立、效力、解释、履行和争议解决均适用中华人民共和国法律。

2.争议解决

对于因本合同产生的任何争议，双方应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。

十九、合同签署

1.签署

本合同由双方代表签字（或盖章）后生效。

2.签署日期

本合同自双方代表签字（或盖章）之日起生效。

甲方代表（签字）：______

签署日期：______年______月______日

乙方代表（签字）：______

签署日期：______