2025年城市道路施工合同争议解决协议二篇.docxVIP

2025年城市道路施工合同争议解决协议二篇

篇一

鉴于双方（以下简称“甲方”和“乙方”）就“2025年XX市XX道路工程施工项目”（以下简称“本项目”）签订了《2025年XX市XX道路工程施工合同》（以下简称“主合同”），为有效解决履行主合同过程中可能发生的争议，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国民事诉讼法》及《中华人民共和国仲裁法》等相关法律法规，经友好协商，达成如下协议，以资共同遵守：

第一条适用范围与定义

本协议适用于主合同在履行过程中所发生的、由甲方和乙方当事人引起的或与本合同履行相关的任何争议。这些争议包括但不限于：主合同的解释、履行障碍、工期延误、工程变更、工程量确认、费用结算、工程质量及缺陷修复、安全生产责任、知识产权保护、保密义务等方面的争议。除非本协议另有明确约定，否则本协议项下的争议解决程序适用于因主合同引起的所有上述争议。本协议中使用的关键术语应按照本协议的约定进行解释。

第二条争议解决原则

双方确认，在启动本协议约定的正式争议解决程序之前，应首先通过友好协商的方式尝试解决争议。双方应本着诚实信用、公平合理、高效便捷的原则处理争议。除非协商无法达成一致，否则双方应避免采取任何可能损害对方利益或影响项目进展的过激行为。

第三条争议解决方式选择

双方一致同意，就根据主合同及本协议所产生的或与之相关的任何争议，均应采用以下第【三】种方式解决：【请在此处明确选择以下选项之一：一、友好协商；二、调解解决；三、仲裁解决；四、诉讼解决】。具体程序如下：

（一）仲裁解决（如选择）

1.仲裁机构：本协议项下的所有争议均应提交【请在此处明确具体的仲裁委员会全称，例如：中国国际经济贸易仲裁委员会（CIETAC）】（以下简称“仲裁委员会”）按照其现行有效的仲裁规则进行仲裁。

2.仲裁地点：仲裁地点为【请在此处明确仲裁地点，例如：仲裁委员会秘书处所在地或约定地点】。

3.仲裁语言：仲裁语言为中文。

4.仲裁规则：仲裁应遵守仲裁委员会届时有效的仲裁规则。

5.仲裁员：除非双方另有书面约定，仲裁庭由三名仲裁员组成，分别由申请人（提出仲裁申请的一方）和被申请人（被仲裁申请的一方）各自在收到仲裁通知之日起【例如：三十（30）】日内指定一名仲裁员，第三名仲裁员由双方共同指定或由仲裁委员会主任指定。若指定或选定发生争议，由仲裁委员会主任指定。首席仲裁员由【申请人/被申请人】指定或由仲裁委员会主任指定。

6.仲裁裁决：仲裁委员会作出的裁决是终局的，对甲乙双方均有约束力。仲裁裁决具有法律强制执行力。

7.仲裁费用：仲裁费用（包括仲裁费、律师费等）由败诉方承担；双方均有责任时，由双方按责任比例分担。除非双方另有书面约定，仲裁庭有权在裁决中决定仲裁费用的承担方式。

（二）调解解决（如选择）

1.调解组织：本协议项下的争议应提交【请在此处明确具体的调解组织名称，例如：XX市XX调解中心】（以下简称“调解中心”）进行调解。

2.调解程序：调解中心将依据其调解规则进行调解。调解过程应保密。

3.调解协议：若调解成功，双方应签署调解协议书。该调解协议书经调解中心确认后，具有合同效力，双方应自觉履行。若调解未达成协议或调解协议书送达后一方反悔，任何一方均有权【选择：一、向有管辖权的人民法院提起诉讼；二、根据本协议约定或主合同约定向仲裁委员会申请仲裁】。

（三）诉讼解决（如选择）

1.管辖法院：凡因本协议或主合同引起的或与之相关的任何争议，均应向【请在此处明确具体的人民法院全称，例如：XX市XX区人民法院】（以下简称“管辖法院”）提起诉讼。

2.法律适用：管辖法院在审理本协议或主合同引起的争议时，应适用中华人民共和国法律（为免歧义，指根据《中华人民共和国民法典》等构成的法律体系）。

3.诉讼费用：根据中华人民共和国法律及管辖法院的相关规定，诉讼费用由败诉方承担；双方均有责任时，由双方按责任比例分担。

第四条争议的提出与处理程序

1.争议通知：任何一方认为发生本协议约定的争议时，应在争议发生后【例如：十五（15）】日内，向另一方当事人发出书面的“争议通知”，明确争议的具体事项、背景事实、争议焦点、适用的合同条款、解决方案建议等。该书面通知应送达至本协议首页载明的地址或双方后续书面约定的地址。

2.协商与响应：收到争议通知的一方应在收到通知后【例如：十五（15）】日内进行书面回应，表明其是否同意协商解决，并提出协商建议。双方应真诚协商，尝试在【例如：三十（30）】日内达成解决方案。

3.程序启动：若协商未能在上述期限内达成一致，或一方在收到通知后【例如：十（10）】日内未进行书面回应，则应【根据第三条选择的方式，明确启动后续程序的步骤，例如：申请人应于协商失败后【例如：十（10）】日