施工合同延期开工协议(3篇).docxVIP

第1篇

甲方（建设单位）：____________________

乙方（施工单位）：____________________

鉴于甲方与乙方于____年__月__日签订的施工合同编号为______，约定乙方于____年__月__日开工，工期为__个月。因以下原因，经双方协商一致，同意将开工日期延期至____年__月__日，现将有关事项协议如下：

一、延期原因

1.甲方原因：____________________

2.乙方原因：____________________

3.其他原因：____________________

二、延期期限

1.甲方原因导致延期：自原定开工日期起，延期__个月。

2.乙方原因导致延期：自原定开工日期起，延期__个月。

3.其他原因导致延期：自原定开工日期起，延期__个月。

三、延期期间的工程款支付

1.甲方应按照原合同约定的进度支付工程款，延期期间，甲方应按照以下方式支付工程款：

（1）自原定开工日期起，每完成合同约定工程量的__%，甲方支付相应工程款。

（2）延期期间，甲方应按照实际完成工程量支付工程款。

2.乙方应按照合同约定的时间节点向甲方提供工程进度报告，甲方应在收到报告后__个工作日内支付相应工程款。

四、延期期间的工程管理

1.乙方应按照合同约定，继续负责施工现场的管理，确保工程质量和安全。

2.甲方应按照合同约定，继续履行对施工现场的监督和管理职责。

五、违约责任

1.甲方未按约定支付工程款的，应按照中国人民银行同期贷款利率支付违约金。

2.乙方未按约定完成工程的，应按照合同约定承担违约责任。

六、争议解决

双方在履行本协议过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

七、其他

1.本协议一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。

2.本协议未尽事宜，按原施工合同执行。

甲方（盖章）：____________________

乙方（盖章）：____________________

签订日期：____年__月__日

第2篇

甲方（建设单位）：____________________

乙方（施工单位）：____________________

鉴于甲方与乙方于____年__月__日签订的施工合同编号为______，约定乙方负责施工的工程项目名称为____________________，合同工期为______天。现因以下原因，经双方协商一致，同意对合同工期进行延期，具体协议如下：

一、延期原因：

1.甲方原因：

（1）土地征用、拆迁安置等手续办理延误；

（2）资金不到位；

（3）设计变更；

（4）其他原因。

2.乙方原因：

（1）施工力量不足；

（2）施工材料供应不及时；

（3）施工设备故障；

（4）其他原因。

二、延期工期：

1.延期工期为______天，自合同工期到期之日起计算。

2.延期工期届满后，如因不可抗力等原因导致工程不能按期完工，乙方应立即通知甲方，并提交相关证明材料，经甲方确认后，可适当延长工期。

三、延期期间费用：

1.甲方应按合同约定支付乙方延期期间的工程款，具体金额为______元。

2.延期期间，甲方应按合同约定支付乙方相应的管理费、监理费等费用。

四、工程进度及验收：

1.乙方应确保在延期工期届满后，按合同约定的时间完成剩余工程。

2.延期期间，甲方有权对工程进度进行监督检查，如发现乙方存在拖延工程进度等问题，甲方有权要求乙方采取相应措施予以纠正。

3.延期工期届满后，甲方应按合同约定对工程进行验收，如验收合格，乙方应办理工程交付手续。

五、其他事项：

1.本协议自双方签字盖章之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。

2.本协议未尽事宜，按合同约定执行。

3.如双方在履行本协议过程中发生争议，应友好协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

甲方（盖章）：____________________

乙方（盖章）：____________________

代表人（签字）：____________________

代表人（签字）：____________________

签订日期：____________________

第3篇

甲方（建设单位）：____________________

乙方（施工单位）：____________________

鉴于甲乙双方于____年__月__日签订的施工合同（合同编号：______），约定乙方于____年__月__日开工，工期为__个月。现因以下原因，经甲乙双方协商一致，达成如下延期开工协议：

一、延期原因

1.甲方原因：____________________

2.乙方原因：______________