2026年建设工程工程竣工结算合同协议.docxVIP

建设工程工程竣工结算合同协议

甲方（建设单位）：____________________

地址：____________________

联系人：____________________

联系电话：____________________

乙方（施工单位）：____________________

地址：____________________

联系人：____________________

联系电话：____________________

鉴于甲方拟建设（项目名称），乙方愿意按照甲方要求承担施工任务，双方经友好协商，就建设工程竣工结算事宜达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：（项目名称）

2.工程地点：（工程具体位置）

3.工程规模：（工程规模描述，如建筑面积、投资额等）

4.工程建设工期：（合同约定工期，以日历天或月为单位）

5.工程质量等级：（合同约定质量等级）

二、工程竣工结算依据

1.本合同及相关法律法规；

2.施工合同及补充协议；

3.国家和地方相关建设工程计价标准；

4.甲方提供的施工图纸、设计变更通知及现场签证等。

三、工程竣工结算程序

1.乙方完成工程后，应及时向甲方报送竣工结算资料，包括但不限于工程量清单、结算书等；

2.甲方在收到乙方报送的竣工结算资料后，应当在（约定时间，如30个工作日内）内对结算资料进行审核；

3.双方对竣工结算结果如有异议，应在收到异议之日起（约定时间，如10个工作日内）内协商解决；协商不成的，可提交（约定仲裁机构或法院）仲裁或诉讼。

四、工程竣工结算金额

1.工程竣工结算金额以乙方报送的竣工结算书为准；

2.如竣工结算金额与原合同金额存在差异，双方应协商解决，协商不成的，按上述仲裁或诉讼程序处理。

五、付款方式及期限

1.乙方完成工程并经甲方验收合格后，甲方应在（约定时间，如30个工作日内）内支付工程竣工结算款的（约定比例，如80%）；

2.剩余款项在甲方收到乙方提供的完整竣工资料和竣工结算报告后（约定时间，如30个工作日内）内支付；

3.如因甲方原因导致工程延期，甲方应按照国家相关规定支付延期付款利息。

六、争议解决

1.双方在履行合同过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；

2.协商不成的，可提交（约定仲裁机构或法院）仲裁或诉讼。

七、其他约定

1.乙方在施工过程中，应严格按照国家法律法规和施工图纸进行施工，确保工程质量；

2.甲方应提供必要的施工条件，如场地、材料、设备等；

3.双方应按照合同约定履行各自的义务，如有违约，应承担相应的违约责任；

4.本合同未尽事宜，双方可另行协商补充。

八、合同生效及终止

1.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效；

2.本合同履行完毕或双方协商一致解除合同后，本合同自动终止。

九、合同份数

本合同一式（约定份数）份，甲乙双方各执（约定份数）份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：____________________

乙方（盖章）：____________________

签订人（签字）：____________________

签订日期：____________________