依法明确逾期结算的责任.pdfVIP

依法明确逾期结算的责任 文／贾惊 案情简介 楼的水电工程款为iil013．38元；交，在合同没有“发包人收到竣工 9号楼己竣工验收合格，但被申请人 结算文件后，在约定期限内不予答 2005年11月23日，申请人、被 申请人双方签订了《建筑工程施工 尚未办理完决算，申请人2007年4月复，视为认可”约定的情况下被申 合同》及《补充合同》，合同约定由 i9H提交的结算报告载明9号楼的请人未在合同约定的一个月时限内 土建部分为1871396元，水电部分为 申请人作为承包人，承担被申请人 审定完毕9号楼的工程决算，也未 开发的“龙兴商城”4号、6号、8号、 42143元；lO号楼已封顶，经被申请出具不同书面意见，则9号楼的工 人认可的工程进度款为135万元。 程款是否应以申请人提交的结算 9号、10号、11号、12号、16号楼施工 图所示全部范围的土建安装工程， 为此，申请人提出仲裁请求： 报告为准? 以及2号楼续建工程的施工。其中， 一、被申请人支付申请人工程款 根据被申请人于2007年5月18El 《建筑工程施工合同》第35条约 4486039．17元；二、被申请人将其开出具的“工作联系函”显示：被申请 定“当发包人不能按本合同按时支 发的罗甸“龙兴商城”8972．08平方人已收讫9号楼的资料，故被申请 付工程结算款，视为违约，发包人 米商品房按每平方米500元折价抵偿 人“9号楼的竣工图和结算报告申 以本商住楼按每平方米500元作价 所欠工程款，不足部分由被申请人 请人均未提交，导致工程无法办理 抵付给承包人，并向承包人提供合 以现金补足；三、仲裁氪保全费、评 决算”的理由不成立，仲裁庭不予 法的产权、销售及其他相关手续， 估爹莹及律师费由被告承担。被申请人 以支持。 同时按银行之规定货款利息向承 答辩称：9号楼的结算正在进往由于 根据《建设工程施工合同》第 包人支付违约金。”合同签订后，申 申请人未提交该竣工图和工程结算 33．1条：“工程竣工签收后一个月 请人即进场施工。2号、6号、8号、 书给被申请人，导致无法按时决算： 内，承办人向发包人递交工程结算 工期严重延误，工程质量存在问题， 报告，发包人收到竣工结算报告后 1l号、12号、16号楼竣工验收合格 后，工程决算由双方分别于2007年 申请人应承担赔偿责任。 一个月内审定。”及《建设工程施 查明实情后，经申请人申请，贵 工合同》通用条款第33．3条：“发 明19日、2007年6月10日、2007@z7月 州省黔南布依族苗族自治州中级人民 包人收到竣工结算报告及结算资料 6[J、2007年7月25日、2007年7月26日 办理完毕，其中，2号楼土建工程 法院于2007年明29日作出了(2007)后28E]内无正当理由不支付工程竣 黔南立民保字第2号民事裁定书，查 工结算价款，从第29天起按承包人 款为3408826．88元、水电工程款为 封、冻结被申请人开发的“龙兴商 同期向银行贷款利率支付拖欠工程 100015．69元。6号楼土建工程款为 城”9400平方米,的未出售房屋。 价款的利息，并承担违约责任”的 920812．23元；8号楼土建工程款为 1982219．28元：69-、89-楼水电工程