农民工担保合同.doc

第PAGE8 页，共NUMPAGES8 页 建筑农民工工资支付 委托保证合同 合同编号：（保2010字）第 号 委托单位: 签订日期: 2010年 月 日 建筑农民工工资支付委托保证合同 委托人（被保证人）： （以下简称甲方） 住址： 开户银行： 账号： 法定代表人或授权代理人： 电话： 受托人（保证人）：成都鑫成鑫投资担保有限公司（以下简称乙方） 住址：成都市成华区一环路东二段18号 开户银行：交通银行武侯支行 账号：511615017018010133412 法定代表人或授权代理人 ：朱小萍 电话：028 第一部分 合同主要条款 鉴于甲方就 项目工程向乙方提出建筑农民工工资支付担保申请，乙方接受甲方的委托，向成都市建设委员会（监管方）出具以农民工为受益人的建筑农民工工资支付担保书。甲乙双方经协商一致，本着友好互利、公平公正的原则订立本合同。 一、委托人资质情况 资质证书号码：\ 发证机关：\ 资质专业及等级：\ 二、工程项目情况 项目名称： 项目地址： 工程合同造价： 万元； 项目施工期限为： 年 月 日至 年 月 日止。 在建设行政主管部门备案的《中标通知书》或《建筑施工合同》及编号：《 \ 》 本合同所称农民工工资支付担保是指：乙方向监管方保证，当甲方未能履行支付义务时，由乙方在本合同约定的担保限额内代甲方支付农民工工资。 四、担保事项 1、担保方式： 连带责任保证担保。 2、担保金额： 不超过人民币 万元（大写： ）。 3、担保对象： 在项目施工过程中，为该项目提供劳务作业的农民工获取工资的权益。 4、担保书有效期限为: 担保有效期限为 年 月 日至工程竣工验收备案和决算备案“双备案”完成之日止。 5、担保费 5.1、按照在建设行政主管部门备案的《建筑施工合同》开竣工期限，在本合同签订后三个工作日内，甲方应一次性按担保金额的 %向乙方支付《建筑施工合同》规定的工程开工之日至工程竣工之时担保费，共计人民币￥ 元。（大写： ）。 6、担保书的出具 乙方收迄甲方依据本合同约定的担保费及反担保保证金，并双方签订完本合同及反担保合同后三个工作日内，向监管方出具《建筑农民工工资支付担保书》（保函统一编码： ）。甲方未按时足额支付担保费或反担保保证金的，乙方有权不出具担保书。 五、保证责任及其代偿 1、担保书有效期间，甲方发生民工工资拖欠时，乙方履行保证责任。当发生下列情况之一，乙方在五个工作日内履行代偿义务： 1.1人民法院、劳动仲裁部门、行政主管部门裁定或判定的拖欠民工工资的； 1.2 甲方与受益人之间有明确的民工工资拖欠事实依据的； 1.3当发生突发事件时，经建设、劳动等有关部门证明，甲方的法定代表人或授权委托代理人以及项目负责人等相关责任人不到事件现场配合处理拖欠事故的（甲方对乙方代偿行为及代偿金额均视为事实认定）； 1.4乙方在保后监管过程中发现该项目：已造成事实民工工资拖欠且民工工资拖欠金额在最高担保金额以内时；或者甲方连续三次发生民工工资拖欠行为的，且拖欠金额在最高担保金额以内的，乙方向建设、劳动等有关部门反映并经查实的，建设、劳动等相关部门向甲方提出支付义务，甲方仍不履行支付义务的。 2、上述代偿责任发生后，乙方有权行使以下权利： 2.1乙方有权要求甲方在30日内归还代偿金额，甲方逾期不予归还的，从逾期归还日开始每日将按代偿额的万分之五计算罚金，同时乙方将从反担保保证金中扣除代偿金额部分，反担保保证金不足部分则处置反担保抵质押物及追究第三方保证人，同时要求甲方追加反担保物并增加反担保保证金； 2.2代偿额低于担保额5%（含5%）的，乙方按照一年期银行贷款利率收取代偿利息；代偿额超过担保额5%的，乙方按照一年期银行贷款利率的四倍收取代偿利息，上述利息均从乙方代偿之日起算； 2.3在担保期限内，甲方累计两次发生拖欠农民工工资事实并由乙方代偿的，乙方应当上报建设行政主管部门，请求对甲方进行相应的行政处罚；乙方应当报请成都市工程担保专家委员会、成都市工程担保协会降低甲方的信用等级，实行差异化收费标准，并将甲方拖欠事实在成都市工程担保协会信息平台予以行业曝光。 六、反担保 1、反担保保证金 在本合同签订后三个工作日内，甲方应按担保金额的 / %向乙方支付反担保保证金，金额为人民币 / 元（大写： / 元整）。 2、甲方应按照乙方的要求，向乙方提供其他形式反担保，须另行签订反担保合同。反担保合同是本合同不可分割的部份，具有同等法律效力。 七、双方的其他权利义务 1、保后监管过程中，乙方有权要求甲方提供但不限于下列真实、合法、有效的资料： 1.1在建设行政主