建设项目内部承包协议书模版.docx

项目内部承包协议书 甲方： 乙方： 项目名称： 协议编号： 根据《中华人民共和国合同法》及公司管理规定，为做好项目各项工作，并明确双方的权力、义务和责任，甲乙双方就本工程项目协商一致，签订本协议，共同遵守。 第一条 工作范围、内容及要求 1、工作范围 2、工作内容及工作量 第二条 执行技术标准： 序号 标准名称 1 2 3 4 5 第三条 工期要求 第四条 成果的提交和验收 提交的资料与成果验收需符合公司与业主签订的合同要求。 第五条 工程费用 序号 工作内容 预计工作量 单位 单价 金额 备注 1 2 3 合计 小注： 第六条 甲乙双方的责任和义务 1、甲方责任和义务 （1）甲方向乙方提供必要的施工条件，协助乙方完成项目的前期准备工作，组建项目部，配置其他生产要素。 （2）对乙方进行技术、安全交底、培训和教育。 （3）自接到乙方的施工方案之日起2日内完成技术设计书的审定工作，并提出书面审定意见。 （4）负责过程质量、安全检查考核。 （5）及时检查、验收乙方按期提供的中间成果资料和最终全部成果资料。 （6）按照合同约定的期限和方式，支付本合同中双方约定的工程款，其他应当支付的的款项，以及最终的结算、考核、兑现工作。 （7）乙方违法，不执行国家标准，不按规范进行管理施工，违反公司承包管理办法，出现质量、安全隐患的情况下，甲方有权进行纠正，责令停工整改，予以经济处罚，终止项目承包合同，调整项目承包人。 2、乙方责任和义务 （1）项目部成立后，要严格按照《项目部标准化建设》的要求开展工作。迅速制定成本计划、人员计划、设备计划，完成技术设计书的编制和提交审定工作。 （2）进场后迅速签订外协合同、分解承包工程协议书、安全责任书，对技术、安全工作进行交底。 （3）协助甲方回收工程款。 （4）按公司管理体系要求，开展各项质量与安全生产活动，保证项目按期完工并一次性通过业主验收。 （5）施工过程中出现的有关问题，业主或监理方的意见和建议应及时处理并向甲方汇报；根据工程进度情况，及时向甲方申请过程检查及内部验收； （6）项目施工结束，及时进行工作量统计，完成项目的内包外包决算；并 协助甲方及相关部门对项目运营过程的控制及项目的考核工作。 （7）负责员工的管理教育、企业文化和精神文明建设。 第七条 违约责任 1、甲方违约责任 （1）由于甲方与业主的协调问题等原因造成乙方停、窝工，费用一切由甲方负责。 （2）甲方未按要求支付乙方工程费，影响工程进度的，甲方应承担顺延工期的责任。 2、乙方违约责任 严格执行《项目部标准化建设考核标准》。 第八条 合同的解除　 1、业主与甲方的合同解除，本合同自然解除； 2、如出现下列情况之一甲方可解除承包协议： （1）履行协议时，出现了乙方未能实现主要承包指标的情况； （2）乙方没有全面履行第五条中约定的职责，管理混乱，经甲方考核，认为难以完成承包指标； （3）有虚盘冒验等弄虚作假行为； （4）严重违反公司管理制度，经批评教育，未能改正； （5）违法、违规经营，造成恶劣影响的； （6）在业主和甲方都认为乙方不称职的； （7）经甲方核实等其他违约情况。 3、当出现下列情况时，乙方可解除协议： 　　 甲方未按协议约定履行其职责，致使工程项目无法进行。 4、经甲、乙方协商一致，可以解除本合同。 　 第九条 其他约定： 第十条 争议的解决 在本合同履行过程中发生争议的，甲、乙双方协商解决。不愿协商或者协商不成的，由上级主管部门调解或向济南市人民法院起诉。 第十四条 附则 1、本合同一式两份，双方各执一份。 2、本合同自双方代表签字，加盖双方公章后生效。全部成果验收合格及工程费用结算完毕后，本合同终止。 3、本合同执行过程中的未尽事宜，双方应本着实事求是友好协商的态度加以解决。双方协商一致的，签订补充协议。补充协议与本合同具有同等效力。 甲方（签章）： 乙方（签章）： 日期： 日期：