土石方施工合同书--机场土石方.docxVIP

PAGE PAGE # 土石方施工合同书 甲方：中海工程建设有限公司 （以下简称甲方） 乙方:（以下简称乙方） 乙方: 甲乙双方本着自愿、诚信、互惠、互利、共同发展的 宗旨，就甲方承包的贵阳机场三期土石方平场工程；按甲方 与中铁二十局项目指挥部签订的 《建设工程施工合同》 约定; 其工程施工相关事宜，经双方协商一致，订立本合同； 一\ 工程概况： 工程名称：贵阳机场三期土石方平场工程 工程地点：贵阳机场 工程内容： 土、石方爆破、挖装、运输出渣 0—3公里内 承包形式：包工、包料、包文明、安全施工，包质量合格、 自负盈亏。 二、工程量：约八佰万立方米，以后如有增加工程量，也作为 本合同施工工程量。（以实际完成工程量为准）。 三、开工日期：2016年03月 日（已甲方合同约定为准） 竣工日期：2016年 月 日（按甲方合同规定为准） 四、工程质量标准：按照国家规定标准及设计要求达到合格。 五、工程结算单价和支付方式： 1、工程结算单价：按 一元/M3税后价计价结算；含爆破； PAGE PAGE # 挖装、运输出渣、运距0-3公里内；无倒土费；超出运距按甲方 合同执行结算；油料、炸材由甲方提供，领用后，在工程进度款 中扣除。 2、工程款支付方式：按月进度支付工程进度款；每月 日前 向甲方上报当月实际完成工程量，次月 日内按工程量的85 %支 付工程进度款，下月补足上月未支付的 15%：程款，以此类推支 付工程进度款。 3、乙方设立独立结算账户；由甲方监管，在工程款到账后 及时划归甲方应得部分工程款。 六、工程保证金：本合同所指项目乙方不缴纳工程保证金。在本 合同签订后向甲方缴纳履约保证金伍拾万元， 七天内再补足二百 万元，此款在支付乙方工程进度款时于本合同价外资金返还乙 方； 七、甲方责任及义务 1、甲方责任完善本项目的相关施工手续、资质；完善 与中铁二十局开工手续、地勘资料、及施工图纸；划片、交 接桩、点工作。 2、甲方负责与业主及总包方协调关系，积极协助乙方 进行施工管理，参与工程量复核、收方计量、工程技术交底 及各方事务的衔接。 3、甲方应积极催收工程进度款及工程结算款，及时进 行财务核算，及时划拨工程进度款及工程结算款；甲方派驻 项目负责人一人，负责协助乙方实施工程管理及与业主和总 包方的协调工作；不参与乙方工程管理核算及成本管理、费 用支付。 八、乙方的责任及义务 1、该工程乙方以甲方公司名义开展工程施工，在整个 工程施工期间，乙方不得有损害甲方单位名义和形象的行为 及给甲方带来民事、刑事诉讼案件发生，如有发生由乙方负 完全责任，合同工期期间所发生的债权债务由乙方负完全责 任。 2、乙方按合同约定按时组织具备资质、资格的施工人 员及施工设备进场施工。服从业主、监理方和甲方工程进度 安排及管理，乙方连续三月完不成甲方安排的工程进度，甲 方有权终止本合同，安排其他施工队伍进场施工。 3、乙方应筹备好施工所需的足够的资金，不得因资金 缺乏而影响施工进度。乙方应按时支付民工工资、施工人员 工资及工程材料款等各种应支付的款项，如因此而造成的后 果由乙方负责任，形成的债务与甲方无关。 4、乙方对工程进度、工程质量、施工安全负完全责任， 自负盈亏；应严格按设计图纸组织施工，做好施工组织方案，质 量控制方案，安全文明施工方案，向甲方提供完善的工程施工资料。 5、乙方应严格遵守国家、地方政府有关建筑法规、安 全法规，服从业主、总包方及甲方的指挥及管理， 做到安全、 文明施工，杜绝一切安全事故的发生。 九、违约责任 1、甲乙双方任一方违反本合同约定任一条款均视为 违约，违约方须向守约方支付因违约而给守约方带来的一切 经济损失。 2、因人力所不可抗拒的自然灾害因素、战争因素， 造成双方或任一方违约，不视为违约。 3、非甲乙方责任造成的违约不视为任一方违约。 十、其他 1 、如遇非甲乙方原因以及人力不可抗拒的因素造成停 工，或者影响工程进度，甲乙双方均不承担责任，造成的经 济损失，甲乙双方共同向业主方追偿，其追偿回的款项按各 自方实际受损归有。 2、本协议以甲方与中铁二十局签订的《建设工程施工 合同》为本协议的主体文件，以《建设工程施工合同》的生 效、终止而生效、终止。 3、本合同经双方协商一致达成，均是双方真实意愿且 知晓其涉及的相关约定、法规的表达，双方须恪守信用，未 尽事宜，双方可协商补充，所达成的补充协议与本合同同具 法律效力。 4、本合同在执行中发生的经济纠纷，除按本合同约定 处理外，双方可协商解决，协商无果，可诉诸于合同管辖地 人民法院解决。 5、本合同一式四份，甲方执两份，乙方执两份，同具 法律效力。 甲方（盖章）： 授权代表： 身份证号码： 住址： 联系电话： 合同签订地： 合同签订日期：