建筑工程施工合同的验收程序.docx

建筑工程施工合同的验收程序

合同编号：__________

地址：

联系方式：

地址：

联系方式：

一、工程概况

1.1项目名称：__________

1.2项目地点：__________

1.3项目规模：__________

1.4项目总投资：__________

1.5工程内容：__________

二、验收程序

2.1验收依据

本工程验收依据国家相关法律法规、行业标准、工程设计文件、施工合同及双方协商确定的其他依据进行。

2.2验收组织

2.2.1成立验收小组，由甲方、乙方、设计单位、监理单位等相关人员组成，各方代表人数比例为__________。

2.2.2验收小组负责对工程质量、安全、进度、投资控制等方面进行全面检查。

2.3验收阶段

2.3.1预验收阶段：施工过程中，乙方应按照合同约定和设计文件要求进行自检，并对存在的问题及时整改。

2.3.2初步验收阶段：工程完成后，乙方应向甲方提交工程竣工报告，并按照甲方要求进行初步验收。

2.3.3正式验收阶段：验收小组对工程进行全面检查，包括但不限于工程质量、安全、功能、外观、环保等方面。

2.4验收标准

2.4.1工程质量应符合国家相关法律法规、行业标准和设计文件要求。

2.4.2工程安全应符合国家相关法律法规、行业标准和设计文件要求。

2.4.3工程进度应符合合同约定。

2.4.4工程投资应控制在合同约定范围内。

2.5验收结果处理

2.5.1验收合格的工程，甲方应按照合同约定支付工程款。

2.5.2验收不合格的工程，乙方应按照甲方要求进行整改，并承担相应费用。

2.5.3对于重大质量问题或安全隐患，甲方有权要求乙方立即停工，并依法采取相应措施。

三、违约责任

3.1乙方未按照合同约定完成工程，应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿甲方损失等。

3.2甲方未按照合同约定支付工程款，应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿乙方损失等。

3.3双方因履行合同发生纠纷，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

四、其他约定

4.1合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程验收合格之日止。

4.2合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

4.3本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________

代表（签名）：__________代表（签名）：__________

日期：__________日期：__________

一、附件列表：

1.建筑工程施工合同

2.工程设计文件

3.施工图纸

4.工程量清单

5.施工组织设计

6.安全生产管理制度

7.质量检验标准

8.工程验收报告

9.违约金计算公式

10.补充协议

二、违约行为及认定：

1.乙方未按照合同约定完成工程，包括延期交付、工程质量不符合标准等。

2.甲方未按照合同约定支付工程款，包括延迟支付、拒付等。

3.甲方未按照合同约定提供施工条件，导致乙方无法正常施工。

4.乙方未按照合同约定进行工程安全防护，导致安全事故发生。

5.乙方未按照合同约定进行工程质量保修，导致工程质量问题。

三、法律名词及解释：

1.建筑工程施工合同：双方约定完成的工程内容、质量、进度、投资等权利义务关系的协议。

2.工程验收：对施工完成的工程进行质量、安全、功能等方面的检查。

3.违约金：当一方未履行合同义务时，按照约定向对方支付的违约赔偿金。

4.施工图纸：施工过程中所依据的图纸，包括平面图、立面图、剖面图等。

5.工程量清单：列出工程所需各项材料、工程量及价格的清单。

6.施工组织设计：对施工过程进行组织和管理的计划。

7.安全生产管理制度：为保障工程施工过程中人员安全和设备完好，制定的管理制度。

四、执行中遇到的问题及解决办法：

1.工程进度延误：及时沟通，调整施工计划，增加人力资源或延长工期。

2.工程质量问题：停工整改，重新验收，追究责任，赔偿损失。

3.工程款支付纠纷：查阅合同条款，协商解决，必要时可通过法律途径解决。

4.施工条件不满足：与甲方沟通，争取甲方配合解决问题。

5.安全事故发生：立即启动应急预案，妥善处理，追究责任。

五、所有应用场景：

1.适用于各类建筑工程施工项目，如住宅、商业、工业等。

2.适用于施工方具备相应资质和能力，并遵守国家相关法律法规。

3.适用于甲方为工程项目的业主，且愿意按照合同约定履行义务。

4.适用于需要对工程施工过程进行监督、检查和验收的场景。

5.适用于工程