建设工程劳务分包合同参考文本.docxVIP

建设工程劳务分包合同参考文本

甲方（总承包人）：_________________________

地址：_____________________________________

法定代表人：_____________________________

联系方式：_______________________________

乙方（劳务分包人）：_______________________

地址：___________________________________

法定代表人：_____________________________

联系方式：_______________________________

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实、守信的基础上，就本建设工程的劳务分包事宜达成如下协议：

第一条劳务分包工程概况

1.工程名称：_________________________

2.工程地点：_________________________

3.承包范围和内容：_____________________（具体约定分包工作内容）

4.工程期限：自______年______月______日至______年______月______日。

第二条劳务分包人的资质与条件

乙方应具备相应的劳务承包资质，拥有足够的劳务人员，具备完成本合同约定的施工任务的能力。乙方应提供必要的资质证明文件及相关资料。

第三条工程价款及支付方式

1.工程价款计算方式：按照实际完成的工程量计算。具体计算方式、单价等详见附件。

2.支付方式：按工程进度分期支付，工程验收合格后结清余款。甲方应按照约定及时向乙方支付劳务费用。乙方需提供相应的发票和收据。

第四条工程质量与安全要求

乙方应按照国家和地方现行施工规范和质量标准，确保工程质量符合要求。乙方应制定安全施工措施，确保施工现场安全。甲方有权对施工现场进行安全检查和监督。

第五条材料与设备供应

1.甲方负责提供工程所需的主要材料和设备。乙方负责提供辅助材料和施工工具。双方应妥善保管和使用材料和设备，确保工程质量。

2.材料和设备供应的时间、数量、质量等要求详见附件。乙方应确保使用的材料和设备符合国家标准和合同约定。甲方有权对材料和设备进行检验和验收。双方应妥善办理交接手续。若因乙方原因造成损失，乙方应承担赔偿责任。

第六条工程变更与调整

因设计变更等原因需要调整工程内容或工程量时，双方应及时协商并签订书面变更协议。工程变更引起的工程价款调整方式、工程量增减等约定详见附件。若因甲方原因导致工程变更，对乙方造成损失的，甲方应承担相应责任。乙方在工程变更过程中应及时履行通知义务。对于涉及结构安全的重要变更，双方应共同商定处理方案。若因变更导致工程延期或增加费用的，双方应协商确定新的工期和费用支付方式。对于重大变更事项，双方应及时报告有关部门并取得批准后方可实施。双方应妥善保存工程变更的相关文件和资料以备查证。若因变更导致合同无法履行的，双方可协商解除合同并承担相应责任。如合同解除时产生纠纷无法协商解决时，双方同意通过仲裁或诉讼方式解决纠纷事宜的方式及约定等详见争议解决条款部分约定内容如下：（仲裁解决或诉讼解决）。本合同自双方签字盖章之日起生效本合同一式两份甲乙双方各执一份合同附件与本合同具有同等法律效力等未尽事宜甲乙双方另行协商解决本合同于甲乙双方签字盖章后生效合同附件与本合同具有同等法律效力合同一式两份甲乙双方各执一份本合同未尽事宜甲乙双方可另行签订补充协议补充协议与本合同具有同等法律效力）第七条合同解除条件本合同在满足以下情况之一时予以解除：(不限于解除条件的阐述):(不限于内容须详述解除合同情形合同条款细化准确可操作包括继续履行利益的可评估性和法律依据合法性论证）(包括但不限于任意解除权的行使情形和违约责任约定）甲乙双方可提前协商一致解除合同；因不可抗力导致合同无法继续履行的；一方严重违约导致合同目的无法实现的；其他符合法律规定的情形等具体情形详见附件第八条违约责任甲乙任何一方未履行本合同约定的义务均应按照本合同约定承担相应的违约责任包括赔偿损失等损失赔偿的计算以对方实际损失为准并依法确定赔偿金的最高限额本合同不涉及反商业秘密方面的赔偿损失违约包括但不限于履行中的错误停工退场等对责任的划分都详尽予以规定第九条争议解决方式甲乙双方在履行本合同过程中发生争议时应首先协商解决协商不成的可向有管辖权的人民法院提起诉讼或向仲裁机构申请仲裁仲裁裁决具有最终效力任何一方均有权将争议