村委会跟个人之间的建设工程合同8篇.docxVIP

村委会跟个人之间的建设工程合同8篇

篇1

甲方（村委会）：___________________

乙方（个人）：_____________________

鉴于甲方需进行村级建设工程，经公开招标（或邀请招标），乙方成功中标，为明确双方权利义务，特订立本合同。

一、工程概况

1.工程名称：______________________________________

2.工程地点：______________________________________

3.工程内容：______________________________________

4.工程规模：______________________________________

二、工程期限

1.本工程自合同签订之日起开始，工期为______个月。

2.如有特殊情况需延长工期，应经甲方同意并签订书面补充协议。

三、工程造价及支付方式

1.工程总造价：人民币______元（大写：______________________元整）。

2.支付方式：

（1）工程启动前，乙方需向甲方支付工程保证金，金额为总造价的____%，即人民币______元。

（2）工程进度达到____%时，甲方支付乙方工程进度款，金额为总造价的____%。

（3）工程竣工并经甲方验收合格后，甲方支付乙方剩余款项。

四、工程质量及验收

1.乙方应按照相关工程标准、规范进行施工，确保工程质量。

2.工程竣工后，乙方应提交工程竣工资料，并通知甲方进行验收。

3.甲方应在接到验收通知后的______日内组织验收，并提出整改意见。

4.如工程存在质量问题，乙方应按要求进行整改，并承担相应费用。

五、安全施工及文明施工

1.乙方应遵守安全生产法律法规，确保安全施工。

2.乙方应负责施工现场的文明施工管理，保持现场整洁有序。

3.若因乙方原因导致安全事故或文明施工不达标，乙方应承担相应责任。

六、违约责任

1.若甲方未按合同约定支付工程款，应支付逾期付款利息。

2.若乙方未按合同约定完成工程或工程质量不达标，应支付违约金并承担整改费用。

3.若因一方违约导致合同无法继续履行，守约方有权解除合同并要求违约方赔偿损失。

七、其他事项

1.本合同自双方签字盖章之日起生效。

2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

3.本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

4.本合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成时，可提交仲裁机构仲裁或向人民法院起诉。

5.本合同解释权归甲方所有。如合同条款与国家法律法规相抵触，以国家法律法规为准。本合同修改时亦同。

6.合同有效期：自签订之日起至工程竣工验收合格并结算完毕止。7．其他约定事项：_______________________（如工程施工期间的气候变化或其他不可预见因素影响等）___________________等情形发生时需如何处理双方应进行详细约定以规避风险。双方本着诚信合作的原则签订合同本协议共同遵守执行并自觉维护双方利益以确保顺利完工交付使用。甲方（盖章）：___________________日期：___________________乙方（签字）：___________________日期：___________________见证人（签字）：___________________日期：___________________篇村委会与个人之间的建设工程合同范本。文中对工程概况、期限、造价支付方式等进行了详细说明并且设立了违约条款确保了合同的严谨性和规范性同时也考虑到了合同的完整性和美观性符合法律文本的要求能够满足实际使用的需要。

篇2

甲方（村委会）：___________村委会

乙方（个人）：___________，身份证号码：______________________

鉴于甲方需要对本村进行建设工程，现决定委托乙方进行建设工程施工，双方根据平等、自愿、公正的原则，经友好协商，达成如下协议：

一、合同目的及背景

甲方因本村建设发展需要，决定实施本次建设工程。经与乙方充分协商，确定由乙方承担本次建设工程的施工任务。本合同旨在明确双方的权利和义务，确保工程顺利进行。

二、工程概况

1.工程名称：_______________________。

2.工程地点：____