2025基建施工合同范本.docxVIP

?合同编号：

甲方：

地址：

联系人：

联系电话：

乙方：

地址：

联系人：

联系电话：

鉴于甲方为基础设施建设的需要，委托乙方进行施工，经双方友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。

第一条工程概况

1.1工程名称：

1.2工程地点：

1.3工程内容：

1.4工程规模：

1.5工程预算：

第二条合同价格

2.1本工程的合同总价为人民币（大写）：元整（小写）：元。

2.2乙方报价是根据甲方提供的工程图纸、工程量清单及其他有关资料制定的。

2.3合同价格包括乙方完成本工程所需的一切费用，包括但不限于人工费、材料费、设备费、施工机具费、管理费、利润等。

第三条合同工期

3.1合同约定的工期为天。

3.2乙方应按合同约定的工期完成本工程。如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任。

第四条质量标准

4.1乙方应按照国家标准、行业标准和地方标准进行施工，确保工程质量。

4.2工程验收标准按照执行。

4.3工程质量保修期为年，自工程竣工验收合格之日起计算。

第五条付款方式

5.1甲方按照工程进度支付乙方工程款。

5.2付款比例为：%。

5.3付款方式为：。

第六条违约责任

6.1乙方未按照合同约定的工期完成工程，应向甲方支付违约金，违约金计算方式为：。

6.2甲方未按照合同约定支付工程款，应向乙方支付滞纳金，滞纳金计算方式为：。

第七条争议解决

7.1对于因执行本合同而产生的任何争议，双方应通过友好协商解决。

7.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

第八条其他约定

8.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。

8.2本合同未尽事宜，可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

甲方（盖章）：

乙方（盖章）：

签订日期：年月日

注意事项及解决办法：

1.工程进度和质量的监控：

甲方应定期对工程进度和质量进行监督和检查。

乙方应按照合同约定的工期和质量标准完成工程。

如甲方对工程进度或质量有异议，应及时通知乙方，乙方应在接到通知后及时采取措施予以整改。

2.付款和结算：

甲方应按照合同约定的付款比例和时间支付工程款。

如甲方逾期支付工程款，应按照合同约定的滞纳金计算方式支付滞纳金。

如乙方未按照合同约定的工期完成工程，应按照合同约定的违约金计算方式支付违约金。

3.合同的变更和解除：

任何一方如需变更或解除合同，应提前书面通知对方，并经双方协商一致。

如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

4.争议解决：

对于因执行本合同而产生的任何争议，双方应通过友好协商解决。

如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

法律名词及名词解释：

1.基建施工合同：是指甲方为满足基础设施建设需要，与乙方签订的明确双方在施工过程中的权利和义务的合同。

2.工程进度：指按照合同约定的工期完成工程的时间节点和工程量的完成情况。

3.质量标准：指按照国家、行业和地方标准进行施工，确保工程质量的要求。

4.违约金：指一方未履行合同约定的义务，应向对方支付的赔偿金。

5.滞纳金：指甲方未按照合同约定的时间支付工程款，应向乙方支付的迟延付款的赔偿金。

6.争议解决：指双方因执行本合同而产生的任何争议，通过友好协商或法律途径解决的过程。

应用场合：

1.适用于甲方（业主或投资方）与乙方（施工方）之间进行基础设施建设项目的施工合同。

2.适用于各类建筑工程、土木工程、装修工程等施工合同。

3.适用于工程规模较大、工程周期较长、工程质量要求较高的施工合同。

补充条款：

1.工程变更条款：规定合同执行过程中，如发生工程变更，双方应如何处理变更事宜，包括变更的费用、工期调整