工程投标合同工程招标投标与合同.docVIP

工程投标合同工程招标投标与合同

合同编号：__________

甲方（发包人）：

公司名称：[发包人公司名称]

地址：[发包人地址]

联系方式：[发包人联系方式]

乙方（承包人）：

公司名称：[承包人公司名称]

地址：[承包人地址]

联系方式：[承包人联系方式]

第二章：工程概况

1.工程名称：[具体工程名称]

2.工程地点：[具体工程地点]

3.工程内容：[详细的工程建设内容]

4.工程规模：[具体的工程规模描述，如建筑面积、工程量等]

第三章：招标范围

详细说明本次招标所涵盖的工程范围，包括但不限于工程的各个分项、施工阶段等。

第四章：投标文件

1.投标函：明确投标函的格式和内容要求，包括对工程的承诺、投标报价的说明等。

2.投标报价：详细列出各项工程的报价明细，包括材料费用、人工费用、设备费用等，并注明总价。

3.施工组织设计：阐述施工组织设计的主要内容，如施工进度计划、施工方案、质量保证措施等。

4.其他资料：提交与投标相关的其他资料，如资质证书、业绩证明等。

第五章：合同价款及支付方式

1.合同价款：确定合同的总价款及各项费用的明细构成，如工程价款、税费等。

2.支付方式：规定支付合同价款的方式和时间节点，如预付款比例、进度款支付条件、竣工结算的程序等。

3.预付款：明确预付款的金额、支付时间及抵扣方式。

4.进度款：详细说明进度款的支付条件、支付比例及时间安排。

5.竣工结算：规定竣工结算的程序、时间及结算方式，包括工程验收合格后的结算金额确定等。

第六章：工程期限

1.开工日期：确定工程的预计开工时间，如具体年月日。

2.竣工日期：明确工程的竣工时间要求，如具体年月日。

3.工期延误及顺延：约定工期延误的情形及责任承担方式，同时规定工期顺延的条件及程序。

第七章：工程质量

1.质量标准：明确工程应达到的质量标准，如国家相关标准、行业标准等，并注明验收依据。

2.质量保证措施：制定质量保证的具体措施，如施工过程中的质量控制、验收程序等。

3.质量验收：规定质量验收的程序、时间及验收标准，包括中间验收和竣工验收等。

第八章：双方责任与义务

1.发包人责任与义务：

提供施工所需的场地、水电等条件，并保证其符合施工要求。

按照合同约定支付工程价款及相关费用。

协助承包人办理工程相关的手续和证件。

对工程施工过程进行监督和管理。

2.承包人责任与义务：

按照合同要求组织施工，保证工程质量和工期。

负责施工过程中的安全管理，承担相应的安全责任。

提交工程施工进度报告，接受发包人及监理单位的监督。

妥善保管施工资料，竣工后移交发包人。

第九章：违约责任

1.发包人的违约责任：

未按照合同约定支付工程价款的，应承担逾期付款的违约责任，按照每日一定比例支付违约金。

提供的场地、水电等条件不符合要求，导致承包人停工、窝工的，应承担相应的赔偿责任。

擅自变更工程设计，给承包人造成损失的，应承担赔偿责任。

2.承包人的违约责任：

未按照合同约定的工期完成工程施工的，应承担逾期竣工的违约责任，按照每日一定比例支付违约金。

工程质量不符合合同约定的，应承担返工、修复等费用，并承担相应的违约责任。

擅自更换施工队伍或主要施工人员的，应承担违约责任，并赔偿发包人因此造成的损失。

第十章：争议解决

约定争议解决的方式，如协商解决、仲裁或诉讼等，并明确具体的解决程序和地点。

第十一章：其他条款

1.合同变更：规定合同变更的条件、程序及效力。

2.合同解除：明确合同解除的条件、程序及双方的权利义务。

3.保密条款：约定双方在合同履行过程中应保守的商业秘密和技术秘密。

4.不可抗力：规定不可抗力的定义、范围及双方在不可抗力情况下的权利义务。

5.法律适用：确定合同适用的法律及争议解决所依据的法律。

6.通知与送达：明确合同双方的通知方式和送达地址，保证合同的有效履行。

甲方（盖章）：________________

法定代表人（签字）：____________

日期：______年____月____日

乙方（盖章）：________________

法定代表人（签字）：____________

日期：______年____月____日