2025版山体边坡挡土墙施工劳务分包合同.docxVIP

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

专业合同封面

RESUME

PERSONAL

2025版山体边坡挡土墙施工劳务分包合同

本合同目录一览

1.合同双方基本信息

1.1分包方信息

1.2总包方信息

2.工程概况

2.1工程名称

2.2工程地点

2.3工程规模

2.4工程类型

3.施工内容

3.1施工范围

3.2施工工艺

3.3施工材料

4.施工进度

4.1施工计划

4.2施工节点

4.3施工期限

5.质量要求

5.1质量标准

5.2质量检验

5.3质量保证

6.安全生产

6.1安全责任

6.2安全措施

6.3安全培训

7.造价与支付

7.1造价构成

7.2付款方式

7.3付款时间

8.争议解决

8.1争议解决方式

8.2争议解决机构

8.3争议解决程序

9.违约责任

9.1违约情形

9.2违约责任

9.3违约赔偿

10.合同解除

10.1解除条件

10.2解除程序

10.3解除后果

11.合同生效与终止

11.1生效条件

11.2生效日期

11.3终止条件

11.4终止日期

12.其他约定

12.1保密条款

12.2不可抗力条款

12.3法律适用

13.合同附件

13.1附件一：施工图纸

13.2附件二：施工组织设计

13.3附件三：施工合同补充协议

14.合同签署与备案

14.1签署日期

14.2签署地点

14.3备案机关

第一部分：合同如下：

第一条合同双方基本信息

1.1分包方信息

分包方名称：____________________

法定代表人：____________________

地址：____________________

联系电话：____________________

1.2总包方信息

总包方名称：____________________

法定代表人：____________________

地址：____________________

联系电话：____________________

第二条工程概况

2.1工程名称：2025版山体边坡挡土墙工程

2.2工程地点：____________________

2.3工程规模：____________________

2.4工程类型：山体边坡挡土墙施工劳务分包

第三条施工内容

3.1施工范围：包括但不限于边坡开挖、基础处理、挡土墙结构施工、排水设施施工等。

3.2施工工艺：按照国家相关规范和施工图纸要求，采用先进的施工工艺，确保工程质量。

3.3施工材料：使用符合国家质量标准、环保要求的原材料，具体材料清单详见附件。

第四条施工进度

4.1施工计划：根据工程实际情况，制定详细的施工进度计划，包括施工阶段、施工节点、预计完成时间等。

4.2施工节点：主要包括基础开挖完成、基础处理完成、挡土墙结构施工完成、排水设施施工完成等。

4.3施工期限：自合同签订之日起，施工期限为____个月。

第五条质量要求

5.1质量标准：按照国家相关规范和施工图纸要求，确保工程质量达到合格标准。

5.2质量检验：施工过程中，对关键工序进行质量检验，检验合格后方可进行下一道工序施工。

5.3质量保证：在合同有效期内，对施工质量负责，如因施工质量问题造成损失，由分包方承担相应责任。

第六条安全生产

6.1安全责任：分包方负责施工过程中的安全生产，确保施工人员的人身安全和财产安全。

6.2安全措施：制定安全措施，包括安全培训、安全防护、应急处理等，确保施工安全。

6.3安全培训：对施工人员进行安全培训，提高安全意识，确保施工安全。

第七条造价与支付

7.1造价构成：包括但不限于人工费、材料费、机械费、管理费、利润等。

7.2付款方式：按工程进度分期付款，具体付款比例和方式详见附件。

7.3付款时间：每个付款节点完成后，总包方应在____日内支付相应款项。

第八条争议解决

8.1争议解决方式：双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议。协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

8.2争议解决机构：如双方同意，可约定将争议提交至____________________仲裁委员会仲裁。

8.3争议解决程序：提交仲裁的，应按照仲裁委员会的仲裁规则进行。

第九条违约责任

9.1违约情形：包括但不限于未按合同约定完成工程、工程质量不符合要求、未按时支付工程款、违反安全生产规定等。

9.2违约责任：违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违