《2025桥梁建设合同》.docxVIP

第PAGE页共NUMPAGES页

《2025桥梁建设合同》

合同编号：

甲方（发包方）：

乙方（承包方）：

根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿的基础上，经友好协商，就桥梁建设项目的相关事宜达成如下协议：

第一条项目概况

1.1项目名称：

1.2项目地点：

1.3建设内容：

甲方委托乙方承担本桥梁建设工程的设计、施工及相关后续工作。乙方同意按照本合同约定的条款和条件完成上述工作。

第二条合同工期

2.1开工日期：

2.2竣工日期：

2.3总工期：个日历天

乙方应按照合同约定的工期完成施工任务。如因乙方原因导致工期延误，甲方有权要求乙方承担违约责任。

第三条质量标准

3.1施工质量：乙方承诺按照国家及地方相关桥梁建设标准、规范进行施工，确保工程质量达到设计要求及国家规定标准。

3.2验收标准：工程完成后，乙方应向甲方提交完整的竣工资料，并配合甲方组织验收。验收标准以国家及地方相关规范为准。

如因乙方施工质量问题导致工程不合格，乙方应承担返工或修复费用，并赔偿造成的损失。

第四条合同价款

4.1合同总价：人民币元（大写：）

4.2付款方式：

（1）合同签订后，甲方支付合同总价的%作为预付款；

（2）工程进度达到%时，甲方支付合同总价的%作为进度款；

（3）工程竣工验收合格后，甲方支付合同总价的%作为尾款；

4.3付款时间：甲方应按合同约定时间支付款项，不得无故拖延。如甲方逾期付款，乙方有权暂停施工并要求甲方支付逾期利息。

第五条双方权利与义务

5.1甲方权利与义务：

（1）甲方有权监督乙方的施工进度及质量，提出合理建议；

（2）甲方应按时支付合同约定的款项；

（3）甲方应提供施工场地及必要协助，确保乙方施工顺利进行。

5.2乙方权利与义务：

（1）乙方应严格遵守合同约定，按期保质完成施工任务；

（2）乙方应提供完整的施工方案及技术资料，并经甲方批准后方可施工；

（3）乙方应确保施工安全，不得因施工不当造成人员伤亡或财产损失。

第六条变更与调整

6.1工程变更：施工过程中如需对工程设计或施工方案进行变更，双方应协商一致，并签订书面补充协议。

6.2工期调整：因工程变更或不可抗力导致工期延误，双方可协商顺延工期，具体顺延时间以补充协议为准。

第七条违约责任

7.1乙方违约责任：

（1）因乙方原因导致工期延误，每延误一日，乙方应向甲方支付合同总价的‰作为违约金；

（2）因乙方施工质量问题导致工程不合格，乙方应承担修复费用，并赔偿由此造成的损失。

7.2甲方违约责任：

（1）因甲方原因导致工程无法按期开工或停工，甲方应赔偿乙方造成的损失；

（2）甲方未按合同约定支付款项，每逾期一日，应向乙方支付合同总价的‰作为逾期利息。

第八条争议解决

因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向项目所在地人民法院提起诉讼。

第九条合同生效

本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同一式份，甲乙双方各执份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：

法定代表人：

日期：

乙方（盖章）：

法定代表人：

日期：

见证方（如有）：