建设工程结算协议书.docxVIP

建设工程结算协议书

甲方（施工方）：

法定代表人：

地址：

联系方式：

乙方（发包方）：

法定代表人：

地址：

联系方式：

鉴于：

甲方与乙方就[建设工程项目名称]签订了建设工程相关合同（以下简称“原合同”），现工程已竣工，双方经友好协商，就该建设工程的结算事宜达成如下协议。

一、工程结算范围

本协议所涉及的工程结算范围为[建设工程项目名称]合同约定的全部工程内容，包括但不限于[具体列举工程包含的主要项目或工作内容]。

二、结算依据

双方共同确认，本次工程结算以原合同约定的计价方式、结算条款为基础。原合同中约定的工程价款计算标准、取费标准、材料价格调整方法等均作为本次结算的重要依据。

施工过程中经双方书面确认的工程变更、签证等文件，作为调整工程结算价款的依据。其中，工程变更应包含变更原因、变更内容、变更对工程价款的影响等详细信息；签证文件应明确签证事项、涉及金额、双方签字盖章等内容。

三、结算金额及支付方式

1.结算金额

经双方核对确认，本建设工程的最终结算金额为人民币[X]元（大写：[大写金额]）。该结算金额为完成合同约定工程内容及所有变更、签证事项后的全部费用，除本协议另有约定外，双方不再因本工程产生其他费用争议。

2.支付方式

（1）乙方应在本协议签订后的[X]个工作日内，向甲方支付结算金额的[X]%，即人民币[X]元（大写：[大写金额]）作为预付款。

（2）在甲方提交符合乙方要求的结算资料且经乙方审核无误后的[X]个工作日内，乙方支付结算金额的[X]%，即人民币[X]元（大写：[大写金额]）。

（3）剩余结算金额的[X]%作为质量保证金，在工程质量保修期满且无质量问题后，乙方应在[X]个工作日内一次性无息支付给甲方。

四、支付账户信息

甲方指定以下账户为收款账户：

开户银行：

账户名称：

账号：

若甲方账户信息发生变更，应提前[X]个工作日书面通知乙方。如因甲方未及时通知导致付款延误或错误，乙方不承担任何责任。

五、工程质量及保修

甲方应按照国家及地方相关工程质量标准和原合同约定，对本工程承担质量保修责任。质量保修期限自工程竣工验收合格之日起计算，具体保修期限按照原合同约定执行。

在质量保修期间，如工程出现质量问题，甲方应在接到乙方通知后的[X]个工作日内到达现场进行维修处理。若甲方未按时履行维修义务，乙方有权委托第三方进行维修，相关费用从质量保证金中扣除；如质量保证金不足以支付维修费用，甲方应另行补足。

六、违约责任

1.甲方违约责任

（1）若甲方提供的结算资料存在虚假、不实等情况，乙方有权要求甲方重新提供真实有效的资料，并承担由此给乙方造成的一切损失。乙方有权在结算金额中扣除与虚假资料涉及金额等额的款项作为违约金。

（2）如甲方未按照本协议约定履行工程质量保修义务，乙方有权按照本协议第五条第2款的约定处理，并要求甲方按照质量保证金金额的[X]%向乙方支付违约金。

2.乙方违约责任

（1）若乙方未按照本协议约定的时间和金额向甲方支付工程款，每逾期一日，应按照未支付金额的[X]%向甲方支付逾期付款违约金。逾期超过[X]日的，甲方有权暂停履行相关义务，并要求乙方支付已完成工程对应的全部款项及违约金。

（2）如乙方在收到甲方提交的符合要求的结算资料后，未按照约定时间完成审核并支付相应款项，乙方应承担因此给甲方造成的损失，包括但不限于资金占用损失、利息损失等。

七、争议解决

本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。

如双方在本协议履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。双方同意，本协议争议的管辖法院为[具体管辖法院所在地]人民法院。

八、其他条款

本协议自双方签字（或盖章）之日起生效。本协议一式[X]份，甲乙双方各执[X]份，具有同等法律效力。

本协议生效后，双方应诚信履行各自的义务。如一方违反本协议约定，另一方有权要求违约方承担相应的法律责任。

本协议未尽事宜，可由双方另行签订补充协议。补充协议与本协议具有同等法律效力，若补充协议与本协议存在冲突，以补充协议为准。

甲方（盖章）：__________________

法定代表人或授权代表（签字）：______

签订日期：______年____月____日

乙方（盖章）：__________________

法定代表人或授权代表（签字）：______

签订日期：______年____月____日