（67页PPT）勘察设计测绘合同.pptxVIP

08勘察、设计、测绘合同;;第一部分?协议书;??2.5发包人不能提供上述资料，由勘察人收集的，发包人需向勘察人支付相应费用。

第三条勘察人向发包人提交勘察成果资料并对其质量负责。

勘察人负责向发包人提交勘察成果资料四份，发包人要求增加的份数另行收费。

??第四条开工及提交勘察成果资料的时间和

??4.1开工及提交勘察成果资料的时间;担费用。;际工日顺延外，还应付给勘察人来回进出场费和调遣费。

??6.2由于勘察人原因造成勘察成果资料质量不合格，不能满足技术要求时，其运工勘

察费用由勘察人承担。;住??所：??????

邮政编码：??;;;;;以书面形式向承包人提供水准点和坐标控制点；;承包人按发包人要求的时间返工，直到符合约定条件，因承包人原因达不到约定条件，

由承包人承担返工费，返工后仍不能达到约定条件，承包人承担违约责任，并根据因

此造成的损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金额最高不超过返工项目的收费。;_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

__;本合同一式__________份，发包人__________份、勘察人__________份。;工程名称：______________________________

工程地点:_______________________________

合同编号：______________________________

（由;第一部分?协议书;_______;??9.1.5发包人应按本合同规定的金额和日期向费，每逾期支付一天，应承

担应支付金额千分之二的逾期违约金，且文件的时间顺延。逾期超过30天以

上时，履行下阶段工作，并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部门

对设计文件不审批或本合同项目停缓建，发包人均应支付应付的设计费。

??9.1.6发包人要求定时间提前交付设计文件时，须征得得

严重背离合理设计，且发包人应支付赶工费。;裁委员会仲裁。双方当事人未在合同中约定仲裁机构，当事人又未达成仲裁书面协议的，

可向人民法院起诉。;;;;??4.本合同履行后，定金抵作设计费。;6.2.6包人的，不得向第三人、转让发包人提交的产品

图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给发包人造成经济损失，发包人有权???设

计人索赔。;裁。双方当事人未在合同中约定仲裁机构，事后又未达成仲裁书面协议的，可向人民法

院起诉。;建设工程勘察设计合同;产的各阶段，应吸收承担有关设计任务的承包方参加。

??４．按有关规定的勘察设计取费标准如期如数付给承包方勘察设计费。

??５．维护承包方的勘察成果和设计文件，修改或转让给第三方重复使用。

??第五条?承包方的义务;??（３）……;;;建设工程勘察设计

合同（２）;试车考核及竣工验收。;结清全部勘察费。;??３．本合同一式七份。其中正本二份（甲，乙双方各执一份），副本五份。甲、乙双方

业务主管部门各执某省市基建主管部门一份，工程所在地区工商行政管理局一份，经办银

行一份。;工程名称：?????????????

委托单位：?????;４，在工现场进行工作时，甲方应提供必要的工作条件，并在生活上予以方

便。在设计和施工过程中因技术上的特殊需要进行试制试验，所需一切费用以及为配合甲方到外

地的差旅费均由甲方负责。????????;计费；乙方向甲方提交施工图文件后____天内，甲方应向乙方结清全部设计费（设计长的

大型工程项目，施工图阶段的设计费，可按单项工程设计完成后分别拨付）。???????????????

??六，奖励与违约责任;;;建设工程设计合同（１）;日以前，向甲方交付技术设计文件；在＿＿年＿＿月＿＿日以前，向甲方交付施工图设计文件。

其中，初步设计文件一式＿＿份，技术设计文件一式＿＿份，施工图设计文件一式＿＿份，甲方

另需增添文件份数和需要模型费，另行收费。＿＿年＿＿月＿＿日以前，乙方必须向甲方提交完

毕所有设计文件（包括概预算文件、材料设备清单）。;设计费。;;;;;支付一天，应承担应支付金额千分之二的逾期违约金。逾期超过３０天以上时，乙方有权

暂停履行下阶段工作，并书面通知甲方。甲方上级对设计文件不审批或本合同项目停缓建，

甲方均应支付应付的设计费；;??７．４?甲方委托乙方配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考

察直至建成投产的各个阶段，应吸收承担有关设计任务的乙方参加。出国费用，除制装费

外，其他费用由甲方支付。;????????（盖章）???????