分析公路建设合同违约责任.pdfVIP

分析公路建设合同违约责任 文 ／张 蕾 证 ，没有确定好各种定位标准 、水准点 方应 当接受工程。发包方超过合同规定的 公 昙 和坐标控制点 ，没有接通施工现场的水 日期验收的 按合同违约责任条款的规定 特征 闸明了当事人的义务 ，重点指出 源、电源和道路等 。由此给承包人造成 偿付逾期的违约金。 了发包方、承包方违反合 同所应承担的 损失的．发包人应负赔偿责任 。 我 国 《合 同法 》第286条规定 ： 法律责任。 发包方未按照约定 的时间和要求 发包人未按照约定支付价款 的，承包 《中华人 民共和 国合 同法 》 (以 提供原材料、设备、场地、资金、技术 人可以催告发包人在合理期限 内支付价 下简称 《合 同法 》)第269条第1款规 资料 的．承包方可 以顺延工程 日期 并 款。发包方逾期不支付 的．除按照建设 定 建设工程合同是承包人进行工程 可 以要求赔偿停工、窝工等损失。 工程的性质不宜折价 、拍卖 的以外 ，承 建设 发包方支付价款的合同。”公路 发包方中途停建、缓建或设计变更 包人可以与发包人协议；该工程折价 ． 建设承包合 同是建设工程合同的一种 。 我 国 合 同法 》第285条规定 ： 也可 以申请人 民法院将该 工程 依 法拍 公路建设承包合同是指发包方与承包 方 “因发包方变更计划 ，提供的资料不准 卖。建设工程的价款就该工程折价或者 为完成商定的公路建设工程 ，明确相互 确 ，或者未按照期限提供必需的勘察、 拍卖的价款优先受偿 。”公路建设工程 权利义务关系的协议。包括以下主要条 设计工作条件而造成勘察、设计的返 的发包方未按约定支付公路建设工程价 款 ：工程名称和地 点，工程范 围和 内 工 、停工或者修改设计 ．发包人应当按 款和其他 费用 承包方对公路建设工程 容 ：开 、竣工 日期及 中间交工工程 的 照勘察 、设计人实际消耗的工作量增付 享有优先受偿权 。发包方不按合同规定 开 、竣 工 日期 ；工程 质 量 、保 修 期 以 费用 。”发包人提供的资料不准确 ，或 拨付工程款 ，按银行有关逾期付款办法 及保修条件 、工程造价 、工程价款 的支 者未按照期限提供勘察 、设计所 需的资 或工程价款结算办法的有关规定处理 。 付 、结算及交工验收办法 设计文件及 料或者工作条件 ，造成勘察 、设计返 概 、预算和技术资料提供 日期 ，材料和 工 停工、窝工的，发包方应 当承担增 公路建设承包合 同承包方违 设备的供应和进场 日期 ，双方相互协作 付费用等 民事 责任 ，因发包方的原 因致 约责任 事项 违约责任等。 使公路建设工程 中途停建 、缓建 的， 承包方擅 自将公路建设工程分包 根 据 国 际 咨 询 工 程 师 联 合 会 发包方应 当采取措施 ．弥补或者减少 给分包人 (FlDIC) 土 木工程施 工 合 同条件 损失 ．赔偿承包方 因此造成 的停工 、窝 分包 人指承包 人报 经监 理工程 师 (1987年第4版 )的规定》 ，合 同还 包 工、倒运 、机械设备调迁 、材料和构件 审查取得发包方批准已分包了建设工程 括合 同通用条款 、合同专用条款 、技术 积压等损失和实际费用。 ～ 部分的当事人 ，或公路建设工程合同 规范 、图纸 、工程量清单 、投标书、授 发包方没有按合同规定的 日期验 中指名作为分包该公路建设工程一部分 标书附录 、中标通知书以及合 同组成部 收，支付工程款 的当事人 ，以及取得该 当事人资格的合 分的其他 文件 。 我国 《合同法》第279条规定 ： “建 法继承 。但是事先未报经监理工程师审