嘉闵高架春申铁路段合同.docVIP

嘉闵高架（春申铁路段）道路新建工程 施工承包合同 业 主： 承包人： 二零年月 中国 上海 施 工 ： 承包人 鉴于业主为修建现由上海公路投资建设发展有限公司（下称“业主”）为一方与（下称“承包人”）为另一方，于20年月日共同达成并签订本协议如下： 2、下列文件应视为构成并作为阅读和理解本协议书的组成部分，即： 上述文件将互相补充若有不明确或不一致之处，以上列次序在先者为准。本合同总价为人民币（大写）：元整 （￥元）。 由于业主按本协议书第6条所述承包人支付合同价款，承包人在此立约：保证在各方面按合同文件的规定承担本合同工程的实施并完成其缺陷的修复和保修。 作为对本合同工程的实施和完成极其缺陷修复和保修的报酬，业主在此立约：保证按照合同文件规定的时间和方式向承包人支付合同价款。承包人应在接到监理工程师发出的开工令之日算起天内开工，并于完成本合同的所有内容。 其他约定 (1) 承包人责任条款（包括但不限于以下内容） 1承包人必须在合同规定期限内完成本合同的所有内容。 2）召开施工配合会，按业主的安排，向其他为实施建的施工单位进入本工程范围施工提供必要条件，并行使安全、文明施工等管理职能。 3）按有关规定向业主编送开（竣）工报告、施工进度表、当年月度用款计划表、验工月报以及本工程竣工验收等资料。 4）如现场发生重大工程质量事故或安全事故，承包人须按规定向业主和工程监理报送事故详细情况书面报告，同时按政府有关部门要求采取措施，保护事故现场，由此发生的一切费用由承包人承担。 5）本工程实施过程中严格执行合同所规定的环境目标及要求。 6）承包人必须负责施工区域和周边管线、建筑物监测和保护，并与各公用管线单位签订配合协议。承包人的实际施工方式及周边管线、建筑物保护方案、监测方案等均需得到监理工程师或业主的会签，但并不能因会签的方案与投标方案有所改变而追加费用。若承包人因此发生质量安全等任何事故，并不能因监理工程师或业主参加会审而免除承包人的责任。承包人承担由此造成的全部损失，并承担全部责任及由此发生的费用、损害、违约赔偿，同时还要赔偿业主的相应损失。 7) 由于施工原因，引起承包人与第三方纠纷、索赔、诉讼等事宜由承包人负责解决，并承担由此引起的一切后果。 8）承包人应遵守业主发布的与本工程有关的所有文件、规章、规定及要求。 (2) 承包人违约责任 1) 承包人应采取严格的安全防护措施，施工涉及范围内发生的一切安全事故，由承包人承担责任及由此发生的费用。给业主造成损失的，业主有权根据损失程度对承包人进行索赔。 2) 工期延误或工程出现重大质量安全事故，而承包人又无积极措施确保合同工期完成，或无力按质量标准返修者，业主有权责令承包人停止施工直至退场，并由业主另行组织队伍进行施工。由此造成的一切损失由承包人承担。同时为保证工程继续实施，已进入施工现场的机械设备及设施业主有权留用直至工程竣工。 9、承包人在工程所在地的税务部门纳税，如业主争取到财政扶持，所得款项用于冲抵工程款。 10、工程款支付方式采用银行电子转账或商业票据保贴方式。11、在工程实施期间，承包人要按照国家及上海市有关环境保护的规定做好环境保护工作。 1、因本合同执行过程中双方发生纠纷，双方可就纠纷事项进行友好协商或通过双方上级主管部门进行调解解决，如经协商或调解后均不能解决，双方同意就本合同产生的纠纷向上海仲裁委员会申请仲裁。 1、本协议书在承包人提供履约担保后，由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效。14、本协议书正本二份、副本十份，合同双方各执正本一份、副本五份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。 1、附件 （本页无正文） ： 法定代表人 或其代理人： 承 包 人： 法定代表人 或其代理人： 开户银行： 账 号： 文件主要条款 总工期：承包人应在接到监理工程师发出的开工令之日算起天内开工，期：2年履约担保：合同价的％即：人民币元。。 4、在承包人提交了履约担保和签订了合同协议书并提交了开工预付款担保14天内向承包人支付开工预付款，提供这种担保的银行须与履约担保的要求相同，所需费用由承包人承担银行保函的正本由业主保存。 拖延损失赔偿金：人民币万元/天；拖延损失赔偿金限额：合同价的10％。 7、安全生产目标：无死亡事故，事故负伤率控制在0.6‰以下，无重大设备、火灾、管线、交通等事故，争创上海市安全标准化样板工地。 8、文明施工目标：不发生各类污染环境事故，杜绝江河污染事件；创市政行业和市政府命名的“文明工地”。 9