2024光缆施工合同.docx

合同编号：__________

甲方：__________

乙方：__________

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行光缆施工的事宜，经充分协商，达成如下协议：

一、工程概况

1.1工程名称：__________

1.2工程地点：__________

1.3工程内容：__________

1.4工程规模：__________

1.5工程进度要求：__________

1.6工程质量标准：__________

二、合同价格

2.1本工程合同总价为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。

2.2乙方报价是根据甲方提供的工程概况、工程地点、工程内容等综合考虑后给出的，乙方应保证所报价格的真实性、准确性。

（1）合同签订后七个工作日内，甲方支付乙方合同总价款的30%；

（2）工程进度达到50%时，甲方支付乙方合同总价款的30%；

（3）工程验收合格后，甲方支付乙方合同总价款的20%；

（4）剩余的10%作为质保金，质保期为工程验收合格之日起一年，质保期内无质量问题，甲方一次性支付给乙方。

三、施工期限

3.1乙方应按照双方约定的工程进度要求，完成本工程的施工。

3.2乙方如因特殊情况不能按约定时间完成施工的，应及时通知甲方，并商定延期事宜。

四、质量标准

4.1乙方应按照约定的工程质量标准进行施工，确保工程质量。

4.2工程验收不合格的，乙方应按照甲方的要求进行整改，直至达到约定质量标准。

五、甲乙双方的权利和义务

5.1甲方应按照合同约定及时支付工程款，提供施工所需的相关资料和场地。

5.2乙方应按照合同约定进行施工，保证工程质量，按期完成施工。

5.3甲方应监督乙方的施工过程，对乙方的施工质量、进度等方面进行验收。

5.4乙方应接受甲方的监督和验收，对甲方的合理要求予以满足。

六、违约责任

6.1乙方未按约定时间完成施工的，应按照逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：合同总价款的0.5%乘以逾期天数。

6.2甲方未按约定时间支付工程款的，应按照逾期天数向乙方支付违约金，违约金计算方式为：应支付工程款的0.5%乘以逾期天数。

6.3因乙方原因导致工程质量不合格的，乙方应承担整改费用，并支付甲方合同总价款的20%作为违约金。

七、争议解决

7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。

八、其他约定

8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且质保期满之日终止。

甲方（盖章）：__________

乙方（盖章）：__________

签订日期：__________

多方为主导时的，附件条款及说明

一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明

1、设计变更

甲方如需对工程进行设计变更，应提前书面通知乙方，并经乙方同意。设计变更导致的工程量增减、工程进度变化等，甲方应予以合理调整。

2、工程变更

甲方如需对工程进行变更，应提前书面通知乙方，并经乙方同意。工程变更导致的工程量增减、工程进度变化等，甲方应予以合理调整。

3、工程延期

因甲方原因导致工程延期，乙方应根据实际情况合理顺延工期。甲方应承担因延期导致的乙方损失，具体损失金额双方协商确定。

4、工程停工

甲方有权根据实际情况要求停工，乙方应立即停止施工。停工期间乙方应妥善保管施工现场，确保工程安全。甲方应承担停工导致的乙方损失，具体损失金额双方协商确定。

5、甲方人员现场监督

甲方有权指派人员到施工现场进行监督，乙方应予以配合。甲方人员在现场的指示，乙方应认真执行。

6、工程验收

甲方应按照约定时间组织工程验收。验收不合格的，乙方应按照甲方的要求进行整改，直至达到约定质量标准。

二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明

1、材料供应

乙方应按照合同约定的质量、数量、时间要求，供应施工所需材料。如乙方供应的材料不合格，乙方应负责更换，并承担由此导致的工程延误、返工等损失。

2、施工方案

乙方应根据工程特点和合同要求，制定合理的施工方案。施工方案应提前提交甲方审批，甲方审批通过后乙方方可施工。

3、工程质量

乙方应严格按照约定的工程质量标准进行施工，确保工程质量。如工程验收不合格，乙方应承担整改费用，并支付甲方合同总价款的20%作为违约金。

4、工程进度

乙方应按照约定的工程进度要求，完成本工程的施工。如乙方未按约定时间完成施工，应按照逾期天数向甲方支付违约金。

5、安全事故

乙方应加强施工现场的安全管理，确保施工安全。如发生安全事故，乙方应承担相应责任，并承担甲方因此产生的损失。

6、乙方人员管理

乙方应加强对现场施工人员的