施工合同协议书范本推荐.docx

施工合同协议书范本推荐

甲方（发包方）：____________________

乙方（承包方）：____________________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公正和诚实信用的原则基础上，为确保工程顺利进行，结合本工程具体情况，经友好协商，达成如下协议条款：

一、工程概况

1.工程名称：____________________

2.工程地点：____________________

3.工程内容：____________________

4.工程规模及承包范围：____________________

二、工期

1.承包工期：自开工之日起____日历天完成。开工日期以甲方发出开工令为准。若因甲方原因导致工程延期，工期相应顺延。

2.乙方应确保工期，若因乙方原因造成工期延误，甲方有权要求乙方承担违约责任。

三、合同价款及支付方式

1.工程总造价：人民币______元（大写：______元整）。此造价包括材料费、人工费、机械使用费及其他相关费用。如有设计变更或增减项目，经甲乙双方确认后，据实调整合同总价。

2.支付方式：

（1）合同签订后，甲方支付乙方工程总造价的____%作为预付款。

（2）工程完工验收合格后，甲方支付乙方工程总造价的____%。

（3）剩余____%作为质保金，质保期为____年，到期后无质量问题一次性付清。

四、工程质量及验收标准

1.乙方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的有关规范、规程进行施工，并接受甲方代表的监督检查。

2.乙方应按工程进度，分阶段（基础、主体、装修等）向甲方提交验收申请报告，经验收合格后，方可进行下一阶段施工。工程竣工后，乙方应提交竣工资料及验收申请报告。甲方应在收到报告后____天内组织验收。如因甲方原因不能及时组织验收，则视为该工程已验收合格。

3.工程质量应达到国家及行业规定的合格标准。如未达到标准，乙方应负责返工整改直至达到标准为止。如因返工造成工期延误和经济损失，由乙方承担。

五、安全施工及文明施工要求

1.乙方应严格遵守安全操作规程及安全文明施工规范，严格按照安全施工及文明施工要求进行施工。若因乙方原因造成安全事故或质量问题，由乙方承担全部责任。若因甲方原因造成安全事故或质量问题，责任由甲方承担。但如因乙方违反安全操作规程及安全文明施工规范而导致事故隐患或发生安全事故时，甲乙双方应共同承担责任。具体责任划分由甲乙双方协商解决。

2.甲乙双方应对所有参与施工的人员进行安全教育和培训，确保现场工作人员的安全意识和技能水平。施工过程中应注意保护现场安全设施和环境保护措施完好无损。施工结束后应清理现场卫生并将场地恢复原状等保证场地环境整洁安全并交回现场全部作业设备和机械装置等工作按照实际情况展开严格管控与处理以降低潜在的风险和危险水平以达到相关的安全与环境保护的标准和要求同时应对施工现场进行必要的监管确保施工质量和进度符合合同要求同时甲乙双方应明确各自的安全责任划分并严格遵守安全生产和环境保护相关法律法规严格执行相应的技术标准以确保工程的顺利进行并为后续相关问题的解决提供依据和基础双方还应对所签署的安全协议负责严格遵守并监督执行以避免安全风险的发生并对可能影响工程质量与安全的问题进行全面分析并及时沟通协商解决以最大限度地减少风险和损失从而保障工程的顺利进行和完成双方应明确各自的责任和义务共同确保工程的顺利进行并达成合作共赢的目标同时还应加强沟通协调及时解决施工中出现的问题以确保工程质量和进度符合合同要求等各方面的要求符合法律法规的要求以确保整个施工过程的顺利进行为双方的合作共赢奠定坚实的基础以保障工程的顺利完成达到双方的共同利益最大化综合上述双方约定以下为此施工合同协议书的全部内容共同遵守和执行该协议书一式两份甲乙双方各执一份以兹证明本合同的附加条款条款如下：一关于质量保证金本协议中约定的质量保证金是为了保证承包方在施工期间履行合同约定的质量责任和义务并保证工程质量的一种方式如果承包方未能履行合同约定的质量责任和义务或存在质量问题则发包方有权扣除相应的质量保证金作为违约金和质量维修费用等二关于违约责任双方应严格遵守本合同的各项条款规定如果任何一方违反本合同的任何条款均应承担违约责任违约方应承担因违约造成的一切损失包括但不限于赔偿损失罚款等费用等三关于解决争议双方在本合同履行过程中发生的争议首先应通过友好协商解决如果协商不成可向合同签订地人民法院提起诉讼解决争议双方均应遵守法院的判决四关于合同的变更和解除本合同的任何变更解除均须经双方协商一致并