停工损失赔偿合同.docx

停工损失赔偿合同

合同编号：__________

鉴于甲乙双方在项目合同中约定的事项，甲乙双方就停工损失赔偿事宜达成如下协议：

一、定义与解释

1.1甲方：指合同第一页甲方名称栏内所填写的内容。

1.2乙方：指合同第一页乙方名称栏内所填写的内容。

1.3项目合同：指甲乙双方签订的关于项目实施的具有法律效力的文件。

1.4停工：指在项目合同约定的施工过程中，因甲方原因导致工程暂时停止施工的状态。

1.5损失赔偿：指甲方因停工给乙方造成的直接经济损失，包括但不限于人工费、材料费、设备租赁费等。

二、停工损失赔偿条件

2.1甲方违反项目合同约定，导致乙方无法按照约定的工期完成工程。

2.2甲方未按照约定支付工程款，导致乙方无法正常开展施工。

2.3甲方未按照约定提供施工场地、施工条件等，导致乙方无法正常施工。

2.4甲方擅自变更设计、施工方案等，导致乙方需要额外投入费用。

2.5甲方其他原因导致乙方无法正常施工，产生损失。

三、损失赔偿计算方式

（1）人工费：按照乙方实际发生的人工费用计算。

（2）材料费：按照乙方实际发生的材料费用计算。

（3）设备租赁费：按照乙方实际发生的设备租赁费用计算。

（4）其他直接经济损失：包括但不限于乙方因停工导致的利润损失、临时设施租赁费、交通费等。

3.2乙方应在停工后15日内向甲方提交损失赔偿报告，并提供相关证明材料。甲方应在收到报告后30日内核实赔偿金额，并支付给乙方。

四、违约责任

4.1甲方未按照项目合同约定履行义务，导致乙方损失的，甲方应承担违约责任。

4.2乙方未按照项目合同约定履行义务，导致甲方损失的，乙方应承担违约责任。

五、争议解决

5.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

六、其他约定

6.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

6.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至项目合同约定的工程竣工日期止。

甲方（盖章）：__________日期：__________

乙方（盖章）：__________日期：__________

一、附件列表：

1.项目合同

2.乙方损失赔偿报告

3.甲方支付凭证

4.乙方实际损失证明材料

5.停工证明

6.设计变更通知

7.施工方案变更通知

8.施工场地提供证明

9.施工条件提供证明

10.其他与损失赔偿相关的证明材料

二、违约行为及认定：

1.甲方违反项目合同约定，导致乙方无法按照约定的工期完成工程。

2.甲方未按照约定支付工程款，导致乙方无法正常开展施工。

3.甲方未按照约定提供施工场地、施工条件等，导致乙方无法正常施工。

4.甲方擅自变更设计、施工方案等，导致乙方需要额外投入费用。

5.甲方其他原因导致乙方无法正常施工，产生损失。

三、法律名词及解释：

1.甲方：指合同第一页甲方名称栏内所填写的内容。

2.乙方：指合同第一页乙方名称栏内所填写的内容。

3.项目合同：指甲乙双方签订的关于项目实施的具有法律效力的文件。

4.停工：指在项目合同约定的施工过程中，因甲方原因导致工程暂时停止施工的状态。

5.损失赔偿：指甲方因停工给乙方造成的直接经济损失，包括但不限于人工费、材料费、设备租赁费等。

四、执行中遇到的问题及解决办法：

1.问题：甲方未按照约定履行义务，导致乙方损失。

解决办法：乙方应及时与甲方沟通，要求甲方履行合同约定，如有必要，可依法向甲方追责。

2.问题：乙方未按照约定履行义务，导致甲方损失。

解决办法：甲方应及时与乙方沟通，要求乙方履行合同约定，如有必要，可依法向乙方追责。

3.问题：双方在履行合同过程中发生争议。

解决办法：双方应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

五、所有应用场景：

1.甲方因原因导致乙方停工，乙方要求甲方赔偿损失。

2.乙方未按照约定履行合同义务，甲方要求乙方承担违约责任。

3.双方在项目实施过程中发生争议，需要通过法律途径解决。