工程施工合同2025(标准版).pdfVIP

博学之，审问之，慎思之，明辨之，笃行之。——《礼记》

甲方：

乙方：

签订日期：

第页，共页

114

太上有立德，其次有立功，其次有立言，虽久不废，此谓不朽。——《左传》

工程施工合同范本一

甲方：(以下简称甲方)

乙方：(以下简称乙方)

根据《中华人民共和国民法典》和《建造工程承包合同条例》的有关

精神，经甲乙双方商议，甲方允许将工程承包给乙方，为明确双方权力与

义务，特签订如下协议条款，供双方共同遵守。

一、工程名称：

地点：。

二、承包方式

三、工程承包内容

四、合同价款

第页，共页

214

人人好公，则天下太平；人人营私，则天下大乱。——刘鹗

五、付款方式

六、总工期要求个工作日。

七、甲方责任

1.甲方在通知乙方进场时，施工场地应具备三通一平等开工条件。2.

甲方应按合同付款方式及时支付乙方工程款，若甲方不按合同约定支付工

程款，导致施工无法进行，乙方可住手施工，由甲方承担已完工程损失和

乙方所有经济损失。

八、乙方责任

1.乙方应按照合同约定工期内施工完毕，并符合验收要求。

建造工程申请认证!财富值双倍检索优先专属展现同行交流

2.因乙方原因造成工程质量问题和工期延误，由乙方承担责任：质量

问题由乙方维修解决至合格，延误期每日罚款元。

九、工程质量、安全及保修

第页，共页

314

饭疏食，饮水，曲肱而枕之，乐亦在其中矣。不义而富且贵，于我如浮云。——《论语》

1.乙方应按照图纸精心施工，工程质量符合验收标准。

2.凡因乙方原因造成的安全事故均由乙方负责。甲方不承担任何责任。

3.工程竣工验收后，乙方对施工的工程质量负责保修一年。

十、争议及解决办法

未尽事宜，甲乙双方商议解决。和解、调解不成的，按以下方式解决

争议：

第一种解决方式：双方达成仲裁协议，向约定的仲裁委员会申请仲裁;

第二种解决方式：向有管辖权的人民法院起诉。

十一、本合同一式三份，甲方一份，乙方两份，双方签字盖章后生效。

甲方：乙方：

年月日

第页，共页

414

博观而约取，厚积而薄发。——苏轼

工程施工合同范本二

甲方(发包方)：

乙方(承包方)：

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建造法》及其有关

法律，行政法规，遵循自愿、平等、公平、诚实、信用的原则，经双方协