正规的大型工程合同格式7篇.docx

正规的大型工程合同格式7篇

篇1

工程合同

合同编号：[合同编号]

甲方（发包方）：[甲方公司名称]

乙方（承包方）：[乙方公司名称]

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

第一条工程概况

1.工程名称：[工程名称]

2.工程地点：[工程地点]

3.工程承包方式：[工程承包方式]

4.工程范围和内容：[工程范围和内容]

第二条工程期限

1.本工程合同工期为XX天（从开工之日算起）。

2.本工程计划开工日期XXXX年XX月XX日，计划完工日期XXXX年XX月XX日。

3.如遇下列情况，乙方可顺延工期：因甲方原因影响开工；不可抗力。

第三条工程造价及支付方式

1.工程造价：本工程采用[计价方式]方式计价。工程预算造价为人民币[金额]元（大写：[金额汉字大写]）。实际工程造价按审定的预算价结算。

2.支付方式：合同签订后，甲方支付乙方工程预算造价的XX%作为预付款。乙方进场开工后，甲方按乙方完成的工程量支付进度款。具体支付时间和金额按双方商定的《补充协议》执行。工程竣工验收合格后，甲方支付乙方工程总造价的XX%。留取工程总造价的XX%作为工程质量保证金，待工程保修期满后无质量问题一次性返还乙方。

第四条施工准备及设计更改

1.甲方在开工前负责做好建筑红线以内的“三通一平”工作，并承担费用。否则，由此造成延期开工或停工待料，甲方应支付乙方由此产生的窝工损失费。

2.甲方在开工前应向乙方提供所有设计图纸和材料设备供应计划，负责供应所有材料设备。否则，由此造成延期开工或停工待料，甲方应支付乙方由此产生的窝工损失费。

3.乙方在设计图纸和材料设备供应计划收到后应尽快安排材料设备进场并开工。如因乙方原因未能按时进场开工，由此造成的工期延误由乙方负责。

4.乙方在施工过程中如需对原设计进行更改，必须向甲方提交更改申请报告，甲方在收到报告后XX天内予以回复。如甲方不同意更改，乙方应维持原设计施工。如甲方同意更改，乙方方可进行更改施工。否则，由此造成的一切损失由乙方自行承担。

5.乙方在施工过程中如遇以下情况，应及时向甲方提出书面申请，甲方在收到申请后XX天内予以回复。如甲方不同意调整，乙方应维持原设计施工。如甲方同意调整，乙方方可进行调整施工。否则，由此造成的一切损失由乙方自行承担：因设计错误或业主要求的设计变更；不可抗力；工程量增减；材料设备供应变更。

第五条工程质量和检查验收

1.乙方必须建立健全质量管理体系，严格按照设计要求和施工规范施工，确保工程质量达到优良标准。否则，由此造成的返工损失由乙方自行承担。

2.甲方在收到竣工验收报告后XX天内组织有关部门进行验收。验收合格后，双方签署竣工验收报告。验收中如发现有不符合设计要求或施工质量的工程项目，需要返工的，由乙方负责返工，并承担全部费用。

3.验收中如发现有不符合设计要求或施工质量的工程项目，不需要返工的，双方协商解决办法。协商不成的，双方同意通过仲裁或诉讼解决争议。

4.工程保修期为XX年。在保修期内，因施工原因造成的质量问题或缺陷，乙方负责维修并承担全部费用。因使用不当或其他非施工原因造成的质量问题或缺陷，双方协商解决办法。协商不成的，双方同意通过仲裁或诉讼解决争议。

第六条双方职责及权限

1.甲方职责及权限：负责办理土地征用、房屋拆迁、青苗赔偿等事宜；负责办理施工许可证、规划许可证等证件；负责解决施工场地的“三通一平”工作；负责提供设计图纸和材料设备供应计划；负责监督工程施工质量和进度；负责竣工验收和结算工作；负责支付工程进度款和结算款。如因甲方原因导致工程延期开工或停工待料，甲方应支付乙方由此产生的窝工损失费。如因甲方原因造成的设计错误或业主要求的设计变更，甲方应支付乙方由此产生的额外费用。如因甲方原因导致竣工验收不合格或未在规定时间内组织验收，甲方应支付乙方由此产生的额外损失费。如因甲方原因导致工程保修期满后仍存在质量问题或缺陷，甲方应支付乙方由此产生的额外维修费用。

2.乙方职责及权限：负责编制工程施工组织设计和施工方案；负责采购材料设备并运输到施工现场；负责组织施工队伍并安排施工任务；负责按照设计要求和技术规范施工；负责施工质量的检查和验收工作；负责施工过程中的安全管理工作；负责竣工验收资料的整理工作。如因乙方原因导致工程延期开工或

篇2

工程合同

合同编号：[合同编号]

甲方（发包方）：[甲方公司名