地坪涂装工程施工合同样板.docVIP

地坪涂装工程 合同编号：J合 同 书 工程合同 发包方：（以下简称甲方） 承包方：（以下简称乙方）全椒畅阳商贸投资有限公司 按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，结合本工程具体情况，为明确双方在施工过程中的权力、义务，经双方平等协商达成如下协定： 合约约定内容： 工程名称： 工程地点： 施工内容及合同造价： 品 名 数 量 单 价 合 价 备 注 合同价总额 RMB: 元 金额大写：贰万捌仟壹佰捌拾肆元整 四、承包方式：乙方包工包料。 五、施工日期：施工日期：定于 年 月 日至 年 月 日。 （如因非施工方原因造成施工阻碍，则以实际完工日为准）。施工期为七天，待甲方通知 付款方式： 工人、材料进厂付总工程款 30 %即 元。 面涂涂装时付工程总工程款 35 %即 元 工程完工时付工程总工程款 30 %即 元 工程完工满一年付清工程余 5 %即 元。 七、备注 1、合同报价含17%个点材料票价，并以人民币计价。不于扣除隔墙，柱，机器脚及设备等下面面积。 2、合同报价含人员交通、住宿、运输等一切施工所发生之单方费用，不含材料在现场取样特殊试验、需甲方支付的物业管理费等。合同价不含两次施工费用，发生时需协商处理。 3、开工前一天，甲方应全部腾空或部分腾空，清除影响施工的障碍物；在乙方施工期间，甲方不得安排其他人员交叉施工，以免影响工期和质量；如未能避免以情况，乙方概不负责且所发生的一切费用由甲方承担。 4、由于施工用电极少，双方约定施工中所需使用水、电及现场材料的临时堆放场地（必须能保持材料的防潮等）由甲方提供场地，所需保护器材由乙方自备。 5、验收： a：工程竣工后，乙方将主动通知甲方进行验收，甲方应在乙方施工完后5日内给予验收，并由甲方在验收结（算）单签章。 b：验收标准：按国家标准验收为准，颜色及尺寸按甲方要求；保固3年（自然因素及人为因素破坏除外），本合同没有约定或约定不明确的以招标文件为准。 c：未经验收前，甲方不得擅自使用，如需使用，必须经乙方同意，在未取得同意时，甲方擅自使用则视为验收合格。 6、质量及保修： a：乙方涂装工程，涂层完整，无裂纹，无露底，耐磨，抗压。 b：地面不平度小于原有地面不平度。 c：由于基础强度不够，透水气等造成起泡，脱落等问题，不属于本地坪工程质量问题。涂层正常磨损，老化及水泥地面在工程竣工之后再出现裂缝，空鼓等导致涂层破坏不属于本地坪工程质量问题。但乙方有义务维修。 d：如乙方原因发生施工质量问题，甲方应在工程投入使用前指定限期，让乙方完成修复或返工，返工费用由乙方负责。 e：本工程保修期为 一 年，使用期为 五 年以上。 本合同没有约定或约定不明确的以招标文件为准。 7、违约责任： a: 因工程质量违约，乙方负责返工修改直至符合合同要求，增加费用由乙方负责，乙方如未在规定的时间内施工完毕则每日罚款RMB500.00元。 b：如由甲方因素造成乙方返工、施工待工或延期生产时，需要先说明并经乙方认可；否则为甲方违约，甲方应承担乙方的一切费用及合同约定违约金RMB500.00元/日。 c：甲方若未能履行合同条款时，如甲方未能按时验收或按时付款，乙方有权停工或终止本合同，剩余材料归属乙方，所发生的一切费用由甲 方承担，并向乙方赔偿经济损失，则按每日罚款RMB500.00元。 d：若因天气或不可抗拒的因素无法施工或因甲方原因不能施工时，则乙方有权停止并有权要求工期顺延。 e：若甲方接到乙方竣工报告5日内不予验收，即为工程验收合格，付清余款。 8、合同争议 甲、乙双方如发生争议，应即时协商解决，协商不成时，双方以工程所在地人民法院判决为准。 八、素地及施工要求： 1、新建RC养护期应于28日以上，并做断水处理（水性涂装材料可免）；RC强度应于3000PSI（210kgf/cm2或C-25）以上；含水率8%以下，相对湿度55%以下；地面平整度2mm/2M以内。 2、一楼地面如未做防水、防潮处理，如因此导致发生地板起壳、起泡、脱落、变色现象时，施工方不承担责任。 3、工人进场前甲方须撤除防碍乙方施工的人员及物件。并在乙方工程未完工验收前不得擅自进入破坏未完工地面，甲方应对施工完后48小时以上之人员进出进行管制。 4、如付款以电汇汇票支票，请开立以下抬头及银行帐号 公司名称：全椒畅阳商贸投资有限公司 银 行：工行全椒支行