城市道路施工合同.docxVIP

城市道路施工合同

合同编号：__________

鉴于甲方为城市道路建设的发起方，乙方为具备相关资质和经验的城市道路施工企业，双方本着平等互利的原则，就甲方委托乙方进行某城市道路施工事宜，经友好协商，达成如下协议：

一、工程概述

1.1工程名称：____________________

1.2工程地点：____________________

1.3工程规模：____________________

1.4工程内容：包括但不限于道路铺设、排水系统、交通设施等。

二、合同价格

2.1本工程的合同总价为人民币（大写）：____________元整（小写）：_____________元。

2.2乙方在合同签订后____个工作日内向甲方提交施工预算，甲方在收到预算后____个工作日内审批。

2.3乙方应按照甲方批准的施工预算进行施工，如有超出部分，需事先征得甲方书面同意。

三、施工期限

3.1乙方应在本合同约定的工程内容、质量标准、安全要求下，确保工程在____年__月__日前竣工交付。

3.2乙方如因特殊原因需延长工期，应提前____个工作日向甲方申请，经甲方批准后方可延长。

四、工程质量

4.1乙方应严格按照国家及行业相关标准、规范进行施工，确保工程质量。

4.2乙方应对施工过程中的质量问题及时进行整改，确保工程质量符合甲方要求。

4.3工程验收合格后，乙方应承担一定期限的质保责任，质保期限为____年。

五、安全生产

5.1乙方应严格按照国家及地方安全生产法律法规进行施工，确保施工现场安全。

5.2乙方应建立健全安全生产责任制度，加强对施工人员的安全培训和教育。

5.3乙方应在施工现场设置必要的安全警示标志，确保施工安全。

六、合同的履行与支付

6.1乙方应按照合同约定完成施工任务，不得擅自停工、窝工。

6.2甲方应按照合同约定支付工程款，逾期支付的，应支付乙方同期银行贷款利率的滞纳金。

6.3工程验收合格后，甲方应在验收报告出具后____个工作日内支付乙方合同约定的尾款。

七、违约责任

7.1任何一方违反本合同的约定，导致合同无法履行或者造成对方损失的，应承担违约责任。

7.2乙方如未能按照约定的工期完成工程，应向甲方支付违约金，违约金为合同总价款的____%。

八、争议解决

8.1本合同的解释及争议的解决均适用中华人民共和国法律。

8.2双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

九、其他约定

9.1本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。

9.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且尾款支付完毕之日终止。

甲方（盖章）：____________________

乙方（盖章）：____________________

甲方代表（签名）：______________

乙方代表（签名）：______________

签订日期：____________________

一、附件列表：

1.乙方施工预算报告

2.工程验收报告

3.安全生产管理制度

4.乙方资质证明文件

5.工程设计图纸及技术规范

6.施工合同履行过程中产生的其他相关文件和资料

二、违约行为及认定：

1.乙方未按照约定的工期完成工程，视为违约。

2.甲方未按照约定的期限支付工程款，视为违约。

3.乙方未按照合同约定的工程质量标准施工，视为违约。

4.乙方未按照安全生产法律法规进行施工，视为违约。

5.双方在履行合同过程中发生其他违反合同约定的行为，视为违约。

三、法律名词及解释：

1.甲方：指合同中委托乙方进行施工的一方。

2.乙方：指合同中接受甲方委托进行施工的一方。

3.工程验收：指对乙方完成的工程进行质量、安全、进度等方面的检查，以确认工程是否符合合同约定。

4.违约金：指一方违反合同约定，按照合同约定向对方支付的赔偿金。

5.质保责任：指乙方在工程验收合格后一定期限内，对工程质量问题承担的修复和赔偿责任。

四、执行中遇到的问题及解决办法：

1.遇到施工进度延误问题，乙方应立即与甲方沟通，制定整改措施，并按甲方要求整改。

2.遇到施工质量问题，乙方应立即整改，并承担相应责任。

3.遇到安全生产问题，乙方应立即停工整改，并报告甲方。

4.遇到合同争议，双方应协商解决；协商不成时，可向合同签订地人民法院提起诉讼。

五、所有应用场景：

1.适用于城市道路新建、扩建、改建工程。

2.适用于城市道路排水、交通设施等配套设施建设。

3.适用于甲方为政府部门、企事业单位，乙方为具备相关资质的城市道路施工企业。

4.适用于其他需要进行城市道路施工的场合。