《建设工程施工合同》-通用范本5篇.docx

《建设工程施工合同》-通用范本5篇

篇1

建设工程施工合同

通用范本

合同编号：XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX

发包方（甲方）：[公司名称]

承包方（乙方）：[公司名称]

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

一、工程概况

1.工程名称：[工程名称]

2.工程地点：[工程地点]

3.工程规模：[工程规模]

4.工程造价：[工程造价]

二、工期

1.开工日期：[开工日期]

2.竣工日期：[竣工日期]

3.合同工期：[合同工期]

三、工程质量及验收标准

1.工程质量：[工程质量]

2.验收标准：[验收标准]

四、发包方责任

1.负责办理有关建设手续，为乙方提供必要的施工图纸或技术要求。

2.负责协调乙方与其他施工单位的工作关系。

3.负责按时支付工程款。

4.负责工程竣工验收。

五、承包方责任

1.乙方必须按照《中华人民共和国安全生产法》和《建设工程安全生产管理条例》等法律、法规以及标准、规范的要求进行安全生产和文明施工。

2.乙方必须按照甲方的施工要求，按时进场施工。

3.乙方必须确保施工质量符合甲方要求，如有质量问题，乙方必须无条件返工或整改。

4.乙方必须做好施工现场的安全防护措施，确保施工现场的安全。

5.乙方必须按时向甲方报送施工进度和结算资料。

6.乙方必须严格遵守甲方的现场管理制度和规定。

7.乙方必须确保工期按时交付。

8.乙方必须承担因自身原因造成的停工、窝工等损失。

9.乙方必须积极配合甲方进行竣工验收。

10.乙方必须承担保修责任，保修期为一年。在保修期内，如有质量问题，乙方必须无条件进行维修。

11.乙方必须严格遵守国家的法律法规和甲方的规章制度，如有违规行为，乙方必须承担相应的法律责任。

12.乙方在履行合同过程中，如因自身原因需要变更合同内容或终止合同的，应提前书面通知甲方，并得到甲方的同意。在得到甲方同意后，双方应协商确定变更或终止合同的具体事宜。

13.乙方在履行合同过程中，应妥善保护甲方提供的设备、设施和书面资料，如有损坏或遗失，应照价赔偿。

14.乙方在履行合同过程中，应严格遵守甲方的保密规定，不得泄露甲方的商业秘密。

15.乙方在履行合同过程中，如遇到重大质量问题或安全事故，应及时报告甲方，并积极协助甲方进行处理。

16.乙方在履行合同过程中，应尊重并保护甲方的知识产权和专利权，不得侵犯甲方的合法权益。

17.乙方在履行合同过程中，应确保施工人员的安全与健康，如发生安全事故或职业病，应由乙方承担全部责任。

18.乙方在履行合同过程中，应积极配合甲方的审计工作，如实提供相关资料和数据。

19.乙方在履行合同过程中，如需使用甲方提供的材料或设备，应在使用前书面通知甲方，并得到甲方的同意。在使用过程中，应妥善保管并节约使用，如有损坏或遗失，应照价赔偿。

20.乙方在履行合同过程中，如需进入甲方的工作区域或与其他施工单位进行协调沟通，应事先书面通知甲方，并得到甲方的同意。在协调沟通中，应尊重他人的意见和权利，不得擅自改动他人的工作成果或资料。

21.其他未尽事宜，由双方协商确定。

六、违约责任

1.发包方如未按时支付工程款或未按时提供必要的设计图纸和技术要求，应承担相应的违约责任。

2.承包方如未按时完成施工任务或施工质量不符合要求，应承担相应的违约责任。

3.其他未尽事宜，由双方协商确定。

七、争议解决

1.如双方发生争议，应首先通过友好协商解决。

2.协商不成的，任何一方可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

3.在争议解决期间，双方应继续履行合同中未发生争议的其他部分。

4.其他未尽事宜，由双方协商确定。

八、合同生效与终止

1.本合同自双方签字盖章之日起生效。

2.合同生效后，双方应认真履行合同条款。任何一方不得擅自变更或终止合同。如需变更或终止合同，应经过双方协商并达成一致意见后，

篇2

通用范本

合同编号：[合同编号]

发包方（甲方）：[发包方名称]

承包方（乙方）：[承包方名称]

根据《中华人民共和国合