2024年建设工程合同简单版(3篇) .pdf

2024年建设工程合同简单版

甲方（委托人）：_____

合同编号：_____

乙方（施工方）：_____

签订日期：_____

一、装饰施工地点：

_____。

二、根据国家有关法律规定，明确双方的权利义务，特签定以下

协议，以便共同遵守。

三、工程概况：

1、工程总价：______________________________________。

2、装修内容：_____。

四、关于工程付款方式的约定：

1、自本合同双方签字生效后，甲方应付给乙方工程预付款人民币

（60%）即人民币____元整，工程施工到油漆工进场时，甲方付乙方工

程总造价人民币即____元整。质量保修一年。

2、本合同生效后，甲方按以上付款约定支付乙方工程款，如果因

甲方拖延付款时间造成停工及工期延误，一切后果由甲方负责。

第1页共10页

3、乙方工程结束后、甲方如在____日内不验收、乙方自行验收、

甲方应以承认。

五、工程施工变更：

1、施工中如因甲方原因要求重新返工的或因甲方更改施工内容而

延误工期的，均需要签订由甲方需承担变更产生的施工人工费用协

议。如因乙方原因造成返工的，由乙方承担责任，工期不变。

2、凡私自与工人商定更改施工内容引起的一切后果，由甲方负

责，给乙方造成的损失甲方还应赔偿。

3、因不可抗拒因素造成的施工延误，甲乙双方协商解决。

4、施工途中、甲方要求工程增加部分，必须按照预算要求，先付

款后，乙方再施工。

六、违约责任：

1、合同生效后，在合同履行期间，擅自解除合同按合同总金额的

10%作为违约金付给对方。因擅自解除合同使对方造成实际损失超过违

约金的，应进行补偿。

2、甲方未按合同的约定付款，每逾期一天，按逾期款付款的10%

支付违约金。乙方未按合同的约定期限完工，每逾期一天，按工程总

价款的10%支付违约金。

3、甲方未办理任何手续，需要乙方拆改原有建筑手续结构及设备

管线，乙方有权拒绝施工。

第2页共10页

七、合同的终止：

1、本合同解除或本合同履行完毕，本合同即自行终止。

八、合同的生效：

1、合同和合同附件由双方签字或盖章后生效。

2、补充合同与本合同有同等的法律效力。

3、本合同（包括合同附件、补充合同）一式三份，甲方持二份，

乙方持一份。

九、解决合同纠纷方式：

本合同履行期间，双方发生争议，双方协商解决，协商不成时，

双方同意由_____仲裁委员会进行了仲裁，若未达成，仲裁协议交

_____法院裁决。

甲方（公章）：_____乙方

（公章）：_____

法定代表人（签字）：_____法定代表人（签

字）：_____

____年____月____日

____年____月____日

2024年建设工程合同简单版（2）

合同编号：____/BHC-002

第3页共10页

甲方：_______________（以下简称甲方）

住所地：_______________

联系电话：_______________

统一社会信用代码：_______________

乙方：_______________（以下简称乙方）

住所地：_______________

联系电话：_______________

统一社会信用代码：_______________

根据甲方的需求和乙方的技术能力，甲、乙双方经友好协商，决

定以合同的形式进行下列工程项目的建设，并达成如下协议：

一、工程概况

1.项目名称：_______________

2