二次装修工程消防改造施工合同10篇.docx

二次装修工程消防改造施工合同10篇

篇1

发包方（甲方）：[公司名称]

承包方（乙方）：[公司名称]

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就[工程名称]二次装修工程消防改造施工事宜，经协商一致，签订本合同，以明确双方的权利和义务。

一、工程概况

1.工程名称：[工程名称]

2.工程地点：[工程地点]

4.工程造价：暂定[工程造价]元，大写：[工程造价汉字大写]

二、工期

1.乙方接到甲方通知后组织人员进场施工，工期为XX天。

2.因下列原因造成工期延误，乙方不承担责任：

（1）因甲方原因造成停工、窝工；

（2）因地震、台风等不可抗力因素；

（3）因规划、设计部门对方案审批时间拖延；

（4）因预算部门对预算审核时间拖延。

三、质量与验收

1.乙方根据甲方提供的图纸和要求进行消防改造施工，确保工程质量符合《建筑工程施工质量验收规范》等相关标准。

2.乙方在施工过程中必须做好质量检查记录，确保每一道工序都符合质量要求。

3.工程完工后，乙方应提交工程竣工资料，并通知甲方进行验收。甲方应在接到验收通知后XX天内组织人员进行验收。

4.验收标准和方法：按照《建筑工程施工质量验收规范》等相关标准执行。

5.验收时如发现质量不符合要求，需要返工的，由乙方负责返工，并承担返工费用。

四、付款方式

1.本合同签订后，甲方支付乙方工程总造价的XX%作为预付款。

2.工程完工并通过验收后，甲方支付乙方工程总造价的XX%。

3.剩余XX%的工程款作为质保金，在工程完工后XX个月内支付。

4.乙方在收款时应提供合法有效的发票。

五、违约责任

1.甲方如未按照合同约定支付工程款，每逾期一天，需向乙方支付违约金XX元。

2.乙方如未按照合同约定工期完工，每逾期一天，需向甲方支付违约金XX元。

3.如因乙方施工质量不符合要求导致验收不合格，乙方需承担返工费用，并赔偿甲方因此造成的损失。

六、其他事项

1.本合同自双方签字盖章之日起生效。合同一式XX份，甲乙双方各执XX份。

2.本合同履行过程中如有争议，双方应友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3.本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。

甲方（签字/盖章）：[公司名称]

地址：[公司地址]

联系人：[联系人姓名]

联系电话：[联系电话]

日期：XXXX年XX月XX日

邮箱：[公司邮箱]

乙方（签字/盖章）：[公司名称]

地址：[公司地址]

联系人：[联系人姓名]

联系电话：[联系电话]

日期：XXXX年XX月XX日

邮箱：[公司邮箱]

篇2

甲方（业主）：[甲方姓名]

乙方（施工方）：[乙方公司名称]

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就乙方承接甲方二次装修工程消防改造事宜，达成如下施工合同：

一、工程概况

工程地点：[具体地址]

承包范围：消防系统的改造设计、材料供应、安装施工及调试等

合同工期：自本合同签订之日起至工程竣工验收合格之日止

二、甲方责任

1.甲方应提供必要的现场施工条件，包括但不限于：施工用电、用水、用气等；施工所需的照明、通风等设备；以及必要的施工通道和堆放材料的场地。

2.甲方应按照合同约定及时支付工程款项，确保乙方的施工进度和工程质量。

3.甲方应指定专人负责现场协调与沟通，及时解决施工过程中的问题。

三、乙方责任

1.乙方应严格按照消防设计规范和标准进行改造设计，确保改造后的消防系统符合国家相关法律法规的要求。

2.乙方应确保所供应的材料符合国家相关质量标准，并具备相应的检测报告和合格证明。

3.乙方应按照合同约定的工期完成施工任务，确保施工进度和质量。

4.乙方应指定专人负责现场施工管理，确保施工过程中的安全与质量。

5.乙方应承担施工过程中因自身原因造成的人员伤亡和财产损失。

四、工期与进度

1.乙方应在合同签订后尽快组织进场施工，并制定详细的施工进度计划报甲方审批。

2.乙方应严格按照施工进度计划进行施工，确保按时完成各项施工任务。

3.因甲方原因导致工期延误的，乙方应及时向