采暖工程施工合同.docxVIP

采暖工程施工合同

采暖工程施工合同1

甲方：__________乙方：__________

经双方友好协商，就乙方承接甲方_____地辐热采暖回填一事达成如下协议：

一、施工内容：

1、乙方包工不包料。

2、材料由甲方负责。

二、甲方权利和义务：

1、负责乙方的质量监视检查，工程进度的监视工作。

2、组织工程验收，向乙方支付工程款。

3、水电费由甲方负责。

三、乙方权力与义务：

1、乙方向甲方供应完整施工方案，必需听从总包方现场施工治理，根据国家标准施工。

2、做好施工的人员、机器、食宿预备，熟识施工方案，把握整个工程的技术要领，按甲方要求的时间进入工地。

3、按合同的要求，按时优质的完成施工任务，并向甲方移交，乙方担当因乙方缘由造成的误工责任。

4、文明施工，遵守现场治理规定，不滋事。杜绝不文明及不良事故的发生，对不慎损坏的工地器物赔偿，负责工地地面测量及施工过程中该工程的成品及半成品的爱护，与其他施工单位严密协作，积极协调。

四、安全责任：

乙方要安全施工，对工地安全负责，对工人进展安全教育，实行有效防护措施，保证施工安全，在施工过程中发生的一切安全事故及所造成的一切经济损失及法律责任均由乙方担当。

五、工程质量及验收：

混泥土填充层到达工地要求客厅、卧房、拉毛。卫生间、厨房压光处理，如有质量问题，乙方应无条件返工，整修至到达合格标准，并通过竣工验收。

六、工程价格：

以实际详细施工面积为准，每平方米____________元。

七、付款方式：

1、按分之

2、工程完工至倒数其次层，付工程款的百分之修补及最终一层完工，以实际详细施工面积为准。方可结清工程余款。

八、违约责任：

1、如甲乙双方任何一方违反本合同内容，按我国现行《民法典》相关内容追究违约责任。

2、如乙方未按合同商定时间施工，构成违约、每逾期一天，向甲方支付该笔工程款的总额的千分之三的违约金。

3、如甲方未按合同商定时间付款，构成违约、每逾期一天，向乙方支付该笔工程款的总额的千分之三的违约金。

九、发生纠纷的处理：

在合同履行过程中，如发生分歧，双方以协商调解的方式予以解决，如协商不成，争议方可向工程所在地法院起诉。

十、其他商定：

未尽事宜双方协商解决，本合同经双方签字盖章后生效，本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

甲方签字：__________乙方签字：__________

电话：__________电话：__________

采暖工程施工合同2

甲方：

乙方：

依照《中华人民共和国合同法》以及有关规定和地方现行劳动法的要求。双方依据包工包料，工程分工负责协作的精神，并担当一切的责任和义务，经甲乙双方充分协商商定合同，并严厉执行。

第一条：工程概况

1、工程名称：盐池县综合福利中心采暖管网安装工程

2、工程地址：盐池县综合福利中心

3、承包方式：包工包料。

4、工程期限：本工程自20xx年10月15日至20xx年11月1日完工，工期为15天。

5、合同价款：根据实际发生工程量计算，共计捌万叁仟柒佰柒拾贰元整（￥：83772。00元整），详见清单。

6、付款方式：乙方进入工地首付工程总价款的70%，工程完工后付20%，剩余10%交工后试用两个月全部付清。

7、乙方工人的住宿和生活，自行在施工现场外安排与甲方无关。

其次条：工程质量

1、甲方依据国家质量验收标准和本工程技术标准的评定标准、对乙方进展技术监视和质量要求、乙方施工中工程没有到达标准的”、如造成施工返工、后果自负、并赔偿甲方损失。

2、乙方必需根据图纸设计变更、技术标准及甲方和技术人员交底说明为依据、细心组织施工，全部工程质量必需保证合格，否则造成一工损失由乙方担当。

第三条：工程安全

1、分项工程承包的全部施工人员，若在施工过程中违章操作或马虎大意造成的工伤事故由乙方担当全部责任。

2、施工现场必需每天到达清洁，所用小型设备、材料及废料堆放整齐，到达文明施工。

第四条：附则

1、因履行本合同发生劳动争议，双方均可向劳动仲裁委员会申请仲裁。

2、本合同